2019年监理工程师《案例分析》模拟试题(2019-11-17)

发布时间：2019-11-17

2019年监理工程师《案例分析》考试共6题，分为案例分析题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！


1、在施工单位申请工程复工后,监理单位应该进行哪些方面的工作?【简答题】

答案解析:施工单位申请工程复工后，监理单位应该进行的工作包括：监理单位应重新进行复查验收，符合规定要求后，并征得建设单位同意，总监理工程师应及时签署《工程复工报审表》；不符合规定要求的，责令乙施工单位继续整改。

2、计算新的全费用单价,将计算方法和计算结果填入表相应的空格中。【简答题】

答案解析:计算新的全费用单价如表所示。

3、

【简答题】

答案解析:由于工作B、D、F的开始时间均推迟1个月，而持续时间不变，故实际进度B工作在3～5月、D工作在6～11月、F工作在12～13月，用实线横道标在图中。

4、根据第4周末的检查结果,在图上绘制实际进度前锋线,逐项分析B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响,并说明理由。【简答题】

答案解析:(1)根据第4周末的检查结果，绘制的实际进度前锋线如图所示。

(2)B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响及其理由：①B工作拖后1周，不影响工期。理由：B工作总时差为1周。②C工作拖后1周，。不影响工期。理由：C工作总时差为3周。③D工作拖后2周，影响工期2周。理由：D工作总时差为零(或D工作为关键工作)。

5、某工程监理公司承担施工阶段监理任务，建设单位采用公开招标方式选择承包单位。在招
标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定2009年10月30日为投标截止
时间。甲、乙等多家承包单位参加投标，乙承包单位11月5日才提交投标保证金，11月3日
由招标办主持举行了开标会。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。
建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同。施工开始后，建设单位要
求提前竣工，并与甲承包单位协商签订了书面协议，写明了甲承包单位为保证施工质量采取的
措施和建设单位应支付的赶工费用。
施工过程中发生了混凝土工程质量事故。经调查组技术鉴定，认为是甲承包单位为赶工而
拆模过早、混凝土强度不足造成的。该事故未造成人员伤亡，但导致直接经济损失4.8万元。
质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符，不具备履约能
力，又不可能保证提前竣工为由，提出终止合同，甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工
引起，不同意终止合同，建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定终止合同，甲承包单位
决定向具有管辖权的法院提起诉讼。
建设单位与甲承包单位所签协议是否具有与施工合同相同的法律效力？说明理由。具有管辖权的法院是否可依法受理甲承包单位的诉讼请求，为什么？【简答题】

答案解析:(1)建设单位与甲承包单位所签协议具有与施工合同相同的法律效力。理由：建设工程施工合同协议书与通用条款中规定，对合同当事人双方有约束力的合同文件包括签订合同时已形成的文件和履行过程中构成对双方有约束力的文件两大部分。因此，在合同履行过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也构成对双方有约束力的合同文件，将其视为协议书的组成部分。(2)具有管辖权的法院不予受理甲承包单位的诉讼请求。理由：仲裁与诉讼均是合同争议的解决方式，但二者只能选择其一。只有在合同双方当事人没有约定仲裁协议的情况下，才能以诉讼作为解决争议的最终方式。同时，仲裁具有一裁终局的原则，即裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉时，仲裁委员会或者人民法院不予受理。

6、C公司能否在幕墙工程变更设计单上以设计单位的名义签认？为什么？【案例分析题】

答案解析:不能签认，因C公司为设计分包单位，设计变更应通过设计总承包单位A办理。

7、根据事件1，你认为合同当事人在约定合同内容时要包括哪些方面的条款？【案例分析题】

答案解析:合同当事人在约定合同内容时，要约定以下条款：
当事人的名称或者姓名和住所；标的；数量；质量；价款或者报酬；履行期限、地点和方式；违约责任；解决争议的方法。

8、对施工单位提出的补偿要求如何处理？【案例分析题】

答案解析:根据合同的约定，属于不可抗力事件的风雨袭击所造成的损失，应由业主和施工单位按照上述原则分别承担，对施工单位提出的补偿要求应这样处理：
(1)给已建部分工程造成破坏的修复所需18万元，由业主承担；
(2)处理本单位人员伤病医疗费用和补偿金总计3万元，由施工单位自己承担；
(3)正在使用的机械设备的损坏及停工损失，由施工单位自己承担；
(4)工人窝工费3. 8万元，由施工单位自己承担；
(5)因暴风雨造成现场停工8天应予以认可，顺延合同工期8天；
(6)由于工程损坏所需清理现场费用2.4万元，业主应予以支付。

9、确定应补偿承包单位的费用，并说明理由。【案例分析题】

答案解析:(1)由于是租用机械开挖，A、C两项土方工程按计划完成，N工作可另行租用机械，不存在机械闲置问题，因此，机械闲置费不予补偿。
(2) 土方工程款补偿464万元，具体计算如下。
新增土方工程量32万立方米，应按原单价计算的新增工程量：32×25% = 8 (万立方米)，则应补偿：8×16 + (32 —8)×14 = 464 （万元）。

10、产品的主要质量问题是什么？监理工程师应如何处理？【案例分析题】

答案解析:通过分析质量问题的主要原因找出主要质量问题。
(1)数据计算，见表3-11。


(2)绘出排列图，如图3-4所示。


(3)分析。通过以上排列图的分布看出，主要的质量问题是钢筋混凝土预制板的表面出现蜂窝麻面。
处理意见：监理工程师应要求承建商提出具体的质量改进方案，分析产生质量问题的原因，制定具体的措施提交监理工程师审查，经监理工程师审查确认后，由施工单位实施改进。执行过程中，监理工程师应严格监控。

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。
下列选项中不能作为履约担保金的是()。

A.保兑支票
B.银行汇票
C.现金支票
D.银行保函
答案：D
解析：
本题考查的是保证在建设过程中的应用。履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书三种。履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10％；履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的10％；履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的30％。
(2015年真题)根据《标准施工招标文件》，关于建设工程施工评标的说法，正确的有（　）。

A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段
B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应
C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求
D.初步评审有不符合评审标准的，在进行详细评审后再处理
E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据
答案：A,B,E
解析：
本题考查的是评标方法。选项C，评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。选项D，有一项不符合评审标准，作废标处理，不再进行详细评审。
组织应具有的基本含义为( )。A目标是组织存在的前提B组织中人员应分工协作 C组织是生产要

组织应具有的基本含义为（ ）。

Ａ目标是组织存在的前提Ｂ组织中人员应分工协作

Ｃ组织是生产要素之一Ｄ组织中的人员应明确权力层次

Ｅ组织有组织结构图表示

正确答案：ABD
某高速公路大桥工程项目采用的是预制钢筋混凝土管桩基础。业主委托某监理单位承担该工程项目施工招标及施工阶段的监理任务。因该工程涉及土建施工、沉桩施工和管桩预制工作,业主对工程发包提出了两种方案：一种是采用平行分包模式,即土建、沉桩、管桩制作进行分别发包；另一种是采用总分包模式,即由土建施工单位总承包,沉桩施工及管桩制作列入总承包范围再进行分包。
【问题】4、在平行发包模式下,沉桩施工单位对管桩运抵施工现场是否视为“甲供构件”?为什么?如何组织检查验收?

答案：
解析：
4、对管桩运抵施工现场,沉桩施工单位可视为“甲供构件”。因为沉桩单位与管桩生产企业无合同关系。应由监理工程师组织沉桩单位参加共同检查管桩质量、数量是否符合合同要求。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签