2020年一级建造师《工程法规》模拟试题(2020-04-06)

发布时间：2020-04-06

2020年一级建造师《工程法规》考试共100题，分为单选题和多选题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！


1、下列对于法人的表述中，正确的是（ ）。【多选题】

A.法人可以分为企业法人和事业法人

B.机关法人从设立时起具有法人资格，无须经专门机构核准登记

C.企业法人经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格

D.企业法人分立、合并，应当向登记机关办理登记并公告

E.企业法人分立、合并，其权利和义务由变更后的法人享有和承担

正确答案:B、C、D、E

答案解析:法人分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人、事业法人、社团法人。所以A项错误。机关法人的设立取决于宪法和法律的规定，因此其设立无须经专门机构核准登记，所以B项正确。而C、D、E都是企业法人的重要特点。故B、C、D、E为正确选项。

2、《建设工程安全生产管理条例》规定,建设工程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向()作出详细说明。【多选题】

A.监理工程师

B.施工作业班组

C.施工作业人员

D.现场安全员

E.现场技术员

正确答案:B、C

答案解析:施工作业人员对施工安全生产拥有知情权，并享有改进安全生产工作的建议权。

3、某写字楼工程主楼尚未完工,裙楼商场部分未经验收即投入使用。使用中发现因施工原因致使裙楼一楼承重墙局部因地基下沉而开裂,则此质量责任应由()承担。【单选题】

A.设计单位

B.施工单位

C.建设单位

D.质量监管部门

正确答案:B

答案解析:施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任。

4、某建筑企业在安全生产许可证有效期内,未发生死亡事故的,则安全生产许可证届满时()。【单选题】

A.必须再次审查,审查合格延期3年

B.不再审查,有效期直至发生死亡事故时终止

C.按照初始条件重新申请办理

D.经原安全生产许可证颁发管理机关同意,不再审查,有效期延期3年

正确答案:D

答案解析:按照《安全生产许可证条例》的规定,企业在安全生产许可证有效期内,严格遵守有关安全生产的法律法规,未发生死亡事故的,安全生产许可证有效期届满时,经原安全生产许可证颁发管理机关同意,不再审查,安全生产许可证有效期延期3年。

5、案件当事人向法院申请执行的期间为()。【单选题】

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

正确答案:D

答案解析:

6、2008年4月1日，家公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙公司于2009年1月1日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为（　 ）。【单选题】

A.2010年1月1日

B.2011年1月1日

C.2009年4月1日

D.2010年4月1日

正确答案:A

答案解析:需要注意的是，行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。

7、根据《建设工程质量管理条例》，竣工验收应当具备的条件有（）。【多选题】

A.有完整的技术档案

B.完成工程结算备案

C.由主要建筑材料的进场试验报告

D.有设计单位签署的质量合格文件

E.有施工企业签署的质量保修书

正确答案:A、C、D、E

答案解析:《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：

8、按照《安全生产许可条例》规定，下列哪些生产企业应当取得安全生产许可证方可开展经营活动（ ）。【多选题】

A.烟花爆竹生产厂

B.监理公司

C.建筑公司

D.房地产开发公司

E.矿山企业

正确答案:A、C、E

答案解析:《安全生产许可证条例》第二条 国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。

9、根据国家发展和改革委员会等 9 部门联合颁布的《标准施工招标文件》，投标文件应当包括（）。【多选题】

A.招标管理机构

B.已标价工程量清单

C.拟转包项目情况表

D.资格审查资料

E.施工组织设计

正确答案:B、D、E

答案解析:国家发展和改革委员会、财政部、住房和城乡建设部等 9 部门联合颁布的《〈标准施工招标资格预审文件〉和〈标准施工招标文件〉暂行规定》中进一步明确，投标文件应包括下列内容：

10、根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的（ ）有隶属关系或者其他利害关系，不得承担该工程的监理业务。【多选题】

A.建筑材料供应商

B.勘察设计单位

C.施工企业

D.建设单位

E.设备供应商

正确答案:A、C、E

答案解析:《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位与被监理工程的旌工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。

下面小编为大家准备了 一级建造师 的相关考题，供大家学习参考。

单代号搭接网络计划中，工作之间逻辑关系表现为（ ）。

A．相邻工作的时间间距

B．工作的总时差

C．工作的自由时差

D．工作的持续时间

正确答案：A
某安装公司承包某制药厂生产设备工程的施工，该制药厂生产设备的主机及控制设备由建设单位从国外订货。制药厂生产设备的主机设备土建工程及机电配套工程由某建筑公司承建，已基本完工。安装公司进场后，按合同工期要求，与建设单位和制药厂生产设备主机及控制设备供应商洽谈，明确了设备主机及控制设备到达施工现场需60天。安装公司依据工程的实际情况编制了该制药厂生产设备工程的施工进度计划（双代号网络图），其中该制药厂生产设备工程的安装工作内容、逻辑关系及工作持续时间见下表。





机设备基础检验时，安装公司发现主机设备的基础与安装施工图不符，主机设备基础验收不合格，建筑公司进行了整改，重新浇捣了混凝土基础，经检验合格，使基础检验的工作时间用了40天。制药厂生产设备工程在施工时，因主机设备及控制设备在运输过程中，受到台风的影响，使该主机设备及控制设备到达安装现场比施工进度计划晚了10天。安装公司按照建设单位的要求，增加劳动力，改变施工方法，调整进度计划，使制药生产设备仍按合同规定的工期完成。
问题：
1.绘出安装公司编制的制药厂生产设备工程施工进度计划（双代号网络图）。
2.分析影响工期的关键工作是哪几个？总工期需多少天？
3.基础检验工作增加到40天会不会影响总工期？
4.主机设备及控制设备晚到10天是否影响总工期？说明理由。
5.工程按合同工期完成，安装公司应在哪几个工作进行赶工？

答案：
解析：
1.安装公司编制的制药厂生产设备施工进度计划（双代号网络）如下



2.影响工期的关键工作是：设备订货,主机安装,调试,试运行。总工期为180天。
3.基础验收工作增加到40天,比计划时间多了10天,不会影响总工期,因为基础验收在非关键线路上,10天的偏差小于总时差20天。
4.主机设备晚到10天,要影响总工期,因为该工作在关键线路上。控制设备晚到10天,不会影响总工期,因为该工作在非关键线路上,有时差55天。
5.安装公司使工期按合同约定完成,应在主机安装,调试和试运行工作上赶工10天。
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）编制措施清单项目时，下面说法正确的是（ ）。

A.参考拟建工程的常规施工技术方案，以确定环境保护、安全文明施工等项目
B.措施项目清单的编制应考虑建设单位的实际情况
C.措施项目清单的编制应考虑招标文件中需要通过一定技术措施才能实现的要求
D.参考拟建工程的常规施工组织设计，以确定混凝土模板及支架、脚手架等项目
答案：C
解析：
急滩整治后，船舶自航的允许（）可通过船模试验确定。
A.航速 B.比降
C.马力 D.流速 E.水深

答案：B,D
解析：

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签