2020年一级建造师《工程法规》模拟试题(2020-03-12)

发布时间：2020-03-12

2020年一级建造师《工程法规》考试共100题，分为单选题和多选题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、下列关于工程分包的表述中,正确的是()。【单选题】

A.工程施工分包是指承包人将中标工程项目分解后分别发包给具有相应资质的企业完成

B.专业工程分包是指专业工程承包人将所承包的部分专业工程施工任务发包给具有相应资质的企业完成

C.劳务作业分包是指施工总承包人或专业分包人将其承包工程中的劳务作业分包给劳务分包企业

D.劳务分包企业可以将承包的部分劳务作业任务分包给同类企业

正确答案:C

答案解析:

建设工程施工分包可以分为专业工程分包与劳务作业分包：（1）专业工程分包，是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动。（2）劳务作业分包，是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。

故选C。

2、《刑法》第134条第2款规定，强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故，情节特别恶劣的，处（）有期徒刑。【单选题】

A.1年以下

B.1年-3年

C.3年-5年

D.5年以上

正确答案:D

答案解析:本题考查是“违法行为应承担的法律责任”。《刑法》第134条第2款规定，强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故，情节特别恶劣的，处5年以上有期徒刑。

3、专利权的客体包括（）。【多选题】

A.发明

B.实用新型

C.注册商标

D.外观设计

E.作品

正确答案:A、B、D

答案解析:本题考查的是专利权。我国《专利法》保护的专利权的客体包括发明、实用新型和外观设计。选项C是商标权的客体，选项E是著作权的客体。

4、《建筑法》管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，施工单位的主要负责人、项目负责人自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（）不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。【单选题】

A.2年内

B.3年内

C.4年内

D.5年内

正确答案:D

答案解析:本题考查的是“违法行为应承担的法律责任”。施工单位的主要负责人、项目负责人有以上违法行为，尚不够刑事处罚的，处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分；自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。

5、下列对工程监理单位安全责任的表述中,正确的是()。【单选题】

A.监理单位应当以监理合同为依据对施工进行监管

B.监理单位负责施工的质量、进度和费用控制,不负责安全监管

C.监理单位安全人员可由质量工程师兼任

D.施工合同签订前,主要是协助建设单位做好施工招标准备的各项工作

正确答案:D

答案解析:工程监理是监理单位受建设单位的委托，依照法律、法规和建设工程监理规范的规定，对工程建设实施的监督管理。但在实践中，一些监理单位只注重对施工质量、进度和投资的监控，不重视对施工安全的监督管理，这就使得施工现场因违章指挥、违章作业而发生的伤亡事故局面未能得到有效控制。因此，须依法加强施工安全监理工作，进一步提高建设工程监理水平。

6、在某工程项目建设中,建筑结构所采用的新材料不符合现行强制性标准规定,施工单位提请建设单位组织并通过了专题技术论证,则()。【单选题】

A.论证通过后可使用

B.报批准标准的建设行政主管部门或国务院有关部门备案

C.报批准标准的建设行政主管部门或国务院有关部门审定

D.报工程监理机构批准

正确答案:C

答案解析:在工程建设中，如果拟采用的新技术、新工艺、新材料不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。工程建设中采用国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的，建设单位应当向国务院建设行政主管部门或者国务院有关行政主管部门备案。

7、当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的，可以向（）人民法院提出书面异议。【单选题】

A.原审

B.负责执行的

C.原告所在地

D.被告所在地

正确答案:B

答案解析:当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。

8、《建筑法》规定，共同承包的资质要求正确的是（）。【多选题】

A.共同承包各方资质等级一定相同

B.共同承包各方资质等级可不同

C.联合承包业务范围按低资质等级单位承揽工程

D.联合承包业务范围按高资质等级单位承揽工程

E.可以在联合承包中进行“资质挂靠”

正确答案:B、C

答案解析:《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包，应按低资质等级单位的业务范围承揽工程，是为防止一联合承包为借口的“资质挂靠”行为。

9、发、承包双方需要在质量保修书中明确的是（）。【多选题】

A.保修范围

B.保修人员

C.保修金的预留和返还

D.保修期限

E.保修责任

正确答案:A、D、E

答案解析:本题考查的是竣工验收报告的内容。《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

10、商事仲裁具有许多特点，其中最突出的是（ ）。【单选题】

A.专业性

B.自愿性

C.独立性

D.灵活性

正确答案:B

答案解析:当事人的自愿性是仲裁最突出的特点。

下面小编为大家准备了 一级建造师 的相关考题，供大家学习参考。

---

港航工程大体积混凝土结构对防裂不利的措施是（ ）。
A.提高混凝土的单位水泥用量 B.选用线胀系数较小的骨料
C.在素混凝土中掺入块石 D.适当提高粉煤灰的掺量

答案：A

解析：

---

某堤防除险加固工程施工合同，施工内容包括防洪闸及堤防加固。其中经承包人申请、监理单位批准，发包人同意将新闸门的制作及安装由分包单位承担。合同约定：由于设计变更，当实际完成工程量超过工程量清单估算工程量时，其超出工程量清单估算工程量 15%以上的部分所造成的延期由发包人承担责任；工期提前的奖励标准为 12000 元/天，逾期完工违约金为12000 元/天。经监理单位批准的施工进度计划如下图（假定各项工作均衡施工）。

在施工过程中发生了如下事件：
事件 1：由于山体滑坡毁坏了运输必经的公路，新闸门比批准的施工进度计划推迟 10 天运抵现场。
事件 2：在 C 工作中，闸墩部分钢筋安装质量不合格，承包人按监理单位要求进行了返工处理，导致 C 工作推迟 5 天完成。
事件 3：在 D 工作中，由于安装新闸门的技术人员未能按时到达施工现场，导致 D 工作推迟 6 天完成。
事件 4：在 G 工作中，由于设计变更使 1 号堤段填筑的工程量达到工程量清单估算工程量的 120%，导致 G 工作 48 天完成。
事件 5：在 F 工作中，承包人采取赶工措施，F 工作 20 天完成。
问题：
1、确定施工进度计划的工期，并指出关键工作。
2、分别分析事件 1、事件 2、事件 3、事件 4 对工期的影响。
3、分别指出事件 1、事件 2、事件 3、事件 4 承包人是否有权提出延长工期，并说明理由。
4、根据施工中发生的上述事件，确定该工程的实际完成时间是多少天，以及承包人因工期提前得到的奖励或因逾期应支付的违约金是多少

答案：

解析：

1.关键线路为 B→C→D→F，该施工进度计划工期为 125 天；关键工作为 B、C、D、F（或拆除旧闸门、加固闸墩、安装新闸门、吊装桥面及铺装面层）。
2.事件 1：A 工作为非关键工作，总时差为 10 天，推迟 10 天所延误的时间未超过其总时差，对工期无影响。
事件 2：C 工作为关键工作，推迟 5 天，影响工期 5 天。
事件 3：D 工作为关键工作，推迟 6 天，影响工期 6 天。
事件 4：G 工作为非关键工作，总时差为 5 天，推迟 8 天，影响工期 3 天。
3.事件 1：无权提出延长工期。理由：由于山体滑坡毁坏了运输必经的公路，属于不可抗力，应由发包人承担风险责任，但 A 工作为非关键工作，A 工作的总时差为 10 天，推迟 10 天，延误的时间未超过其总时差，对工期无影响。
事件 2：无权提出延长工期。理由：闸墩部分钢筋安装质量不合格，造成延期是承包人应承担的的责任。
事件 3：无权提出延长工期。理由：由于安装新闸门的技术人员未能按时到达施工现场，造成延期应由承包人承担责任。
事件 4：有权提出延长工期。理由：由于设计变更使 1 号堤段填筑的工程量达到工程量清单估算工程量的 120%，根据合同约定，其超出工程量清单估算工程量 15%以上的部分所造成的延期由发包人承担责任，所以可向发包人提出 2 天的延期要求。
4.该工程的实际完成时间为 128 天，根据施工中发生的上述事件后，可补偿工期共为 2 天，则调整后新工期为：125+2=127 天，造成承包人应支付逾期违约金=（128-127）*12000=12000元。

---

关于施工总承包管理模式的说法，正确的有（　）。

A、施工总承包管理模式下、分包合同价对业主是透明的
B、施工总承包管理的招标可以不依赖完整的施工图
C、施工总承包管理单位负责对分包单位的质量、进度进行控制
D、施工总承包管理单位应自行完成主体结构工程的施工
E、一般情况下，由施工总承包管理单位与分包单位签订分包合同

答案：A,B,C

解析：

P36-40
本题考查的是施工总承包管理。选项D，一般情况下，施工总承包管理单位不参与具体工程的施工。选项E，一般情况下，由业主与分包单位签订分包合同。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。