2021年一级建造师《工程法规》历年真题(2021-03-25)

发布时间：2021-03-25

2021年一级建造师《工程法规》考试共100题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！


1、发生法律效力的民事判决、裁定，当事人可以向人民法院申请执行，该人民法院应当是（ ）。【单选题】

A.终审人民法院

B.申请执行人住所地人民法院

C.被执行的财产所在地基层人民法院

D.与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院

正确答案:D

答案解析:发生法律效力的民事判决、裁定，以及刑事判决、裁定中的财产部分，由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院执行。

2、根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于缺陷责任期的说法，正确的有（ ）。【多选题】

A.缺陷责任期由发、承包双方在合同中约定

B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计

C.缺陷责任期中的缺陷包括建设工程质量不符合承包合同的约定

D.缺陷责任期届满，承包人对工程质量不再承担责任

E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计

正确答案:A、B、C

答案解析:缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定。缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计，由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。

3、关于所有权的说法，正确的有（ ）。【多选题】

A.所有权人对自己的不动产，依法享有占有、使用、收益和处分的权利

B.法律规定专属于国家所有的不动产和动产，任何个人不能取得所有权

C.收益权是所有权内容的核心

D.所有权的行使，不得损害他人合法权益

E.所有权人有权在自己的动产上设立用益物权和担保物权

正确答案:A、B、D、E

答案解析:C-处分权是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。

4、关于工程建设国家标准的制定，国务院标准化行政主管部门负责工程建设强制性国家标准的（ ）。【多选题】

A.项目提出

B.组织起草

C.立项

D.编号和对外通报

E.征求意见

正确答案:C、D

答案解析:《标准化法》规定，国务院有关行政主管部门依据职责负责强制性国家标准的项目提出、组织起草、征求意见和技术审查。国务院标准化行政主管部门负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报。

5、下列不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（ ）。【单选题】

A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

B.以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的

C.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

D.将承包的工程转包或者违法分包的

正确答案:A

答案解析:资质不良行为认定标准：（1）未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的；（2）以欺骗手段取得资质证书承揽工程的；（3）允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的；（4）未在规定期限内办理资质变更手续的；（5）涂改、伪造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的；（6）按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗，情节严重的。选项CD属于承揽不良，B属于招标投标法第33条规定的以他人名义投标。

6、根据《劳动合同法》下列情形中，用人单位不得与劳动者解除劳动合同的是（ ）。【单选题】

A.在试用期间被证明不符合录用条件的

B.患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的

C.严重违反用人单位的规章制度的

D.被依法追究刑事责任的

正确答案:B

答案解析:劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照该法第40条、第41条的规定解除劳动合同：（1）从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；（2）在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；（3）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；（4）女职工在孕期、产期、哺乳期的：（5）在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的；（6）法律、行政法规规定的其他情形。

7、关于建设工程证据审核认定的说法，正确的有（ ）。【多选题】

A.无法与原件、原物核对的复印件、复制品，不能作为认定案件事实的证据

B.诉讼中，当事人为达成调解协议作出妥协所涉及的对案件事实的认可；可以在其后的诉讼中作为对其不利的证据?

C.社会团体依职权制作的公文书证的证明力一般大于其他书证

D.视听资料的证明力一般大于勘验笔录

E.鉴定结论的证明力一般大于证人证言

正确答案:C、E

答案解析:不能单独作为认定案件事实的证据：①未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言；②与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言；③存有疑点的视听资料；④无法与原件、原物核对的复印件、复制品；⑤无正当理由未出庭作证的证人证言。数个证据对同一事实的证明力：（1）国家机关、社会团体依职权制作的公文书证的证明力一般大于其他书证；（2）物证、档案、鉴定结论、勘验笔录或者经过公证、登记的书证，其证明力一般大于其他书证、视听资料和证人证言。

8、下列车船中，属于免征车船税范围的有（ ）。【多选题】

A.悬挂应急教援专用号牌的国家综合性消防教援专用船舶

B.渣土运输车辆

C.警用车船

D.排气量为2000毫升以下的乘用车

E.政府机关所有的乘用车

正确答案:A、C

答案解析:下列车船免征车船税：（1）捕捞、养殖渔船；（2）军队、武装警察部队专用的车船；（3）警用车船；（4）悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援车辆和国家综合性消防救援专用船舶；（5）依照法律规定应当予以免税的外国驻华使领馆、国际组织驻华代表机构及其有关人员的车船。

9、关于专利权期限的说法，正确的是（ ）。【单选题】

A.发明专利权和实用新型专利权的期限为20年

B.外观设计专利权的期限为10年

C.专利申请文件是邮寄的，以国务院专利行政主管部门收到之日为申请日

D.专利权的有效期自授予之日起计算

正确答案:B

答案解析:发明专利权的期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年，均自申请日起计算。国务院专利行政主管部门收到专利申请文件之日为申请日。如果申请文件是邮寄的，以寄出的邮戳日为申请日。

10、甲施工企业与乙材料供应商订立了一份货物买卖合同，甲施工企业请求乙材料供应商交付货物，乙材料供应商请求甲施工企业支付贷款，则甲施工企业和乙材料供应商行使的权利分别是（ ）。【单选题】

A.物权、债权

B.债权、物权

C.物权、物权

D.债权、债权

正确答案:D

答案解析:债是特定当事人之间的法律关系。债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务。

下面小编为大家准备了 一级建造师 的相关考题，供大家学习参考。
【背景资料】
某石化企业投资10亿元人民币建一座化肥厂，由于工期紧迫，招标时图纸设计粗糙，工程量清单不详，工程量由投标人估算并报价，最终核定总价，招标文件标明以施工总承包形式总价包干，并提示风险，合同执行过程中总价包死，不发生变更签证，报价时投标人对风险一并予以考虑。设备和材料由建设单位采购提供，经资格审查确认A公司具备压力容器安装资质。最终A公司中标，并签订了施工合同。施工中发生下列事件：
事件1，施工过程中，关键线路发生下列情况：一台主要设备因晚交货，拖延工期10天，施工单位发生窝工及管理费用5万元；因土建一台主机基础出现质量事故，延误工期4天，发生窝工费用3万元；因洪水灾害延误工期5天，增加窝工及施工机具维修费6万元；已进场工艺设备维修费10万元；总工程量增加共增加费用50万元。
事件2，由于该化工厂部分管道属于输送高度危害流体，A公司对这部分管道安装结束冲洗后进行了耐压试验。
事件3，一台压力容器解体进厂，现场A公司进行组装焊接时，监理工程师予以制止。
事件4，联合试运转结束后，建设单位要求A公司主持编制带负荷试运转方案，A公司予以拒绝。
【问题】
1.本工程采用固定总价合同的方式是否合理？为什么？
2.分析并计算A公司可向建设单位索赔的工期和费用。
3.事件2中这部分管道应做哪些试验？
4.分析事件3中，监理工程师制止A公司现场组焊的理由。
5.分析事件4中A公司拒绝的理由。

答案：
解析：
1.不合理。
本工程图纸设计粗糙,工程清单不详,这样投标单位很难准确报价,即使估算,很难避免漏报,加之设计粗糙,很难避免施工中出现大量设计变更,这就大大增加了固定总价合同的风险。
2.（1）设备晚交货,且安装在关键线路上,设备是业主提供,故延误工期10天及费用5万元可以索赔；
（2）基础施工质量问题,因本工程采用施工总承包,施工内容包含土建,也即是承包单位自己的原因,故延误工期4天,费用3万元不得索赔；
（3）洪水灾害属不可抗力,故5天工期可索赔,工艺设备维修费10万元可索赔,而增加的窝工及施工机具维修费6万元不可索赔；
（4）因总工程量增加而增加的50万元不得索赔,因合同是总价包干合同。
故施工单位可索赔工期：10天+5天=15天；
可索赔费用：5万元+10万元=15万元。
3.因这部分管道输送的是高度危险的流体,A公司冲洗后仅进行耐压试验是不够的,还应做泄漏试验。
4.因A公司经资格审查确认仅具有压力容器安装资质,而并无制造资质,压力容器尽管是解体进厂,要成为一个完整的压力容器设备,仍应由制造厂在现场组焊,安装单位只负责安装,无资格进行现场组焊。故监理工程师予以制止。
5.负荷试运行已不属施工总承包内容,施工单位仅起配合保驾护航的作用,且国家相关法规也明确规定负荷试运行方案应由建设单位主持组织编制。
下面适用于各级公路的基层和底基层的是（ ）。

A.水泥稳定碎石
B.石灰稳定土
C.水泥稳定土
D.石灰粉煤灰土
E.石灰粉煤灰碎石
答案：A,C,D,E
解析：
2020版教材P64/2019版教材P59
本题考核的是无机结合料稳定类（也称半刚性类型）基层适用范围。水泥稳定集料类、石灰粉煤灰稳定集料类材料适用于各级公路的基层、底基层。
城市污水的一级处理主要针对水中悬浮物质，常采用物理的方法，经过一级处理后，污水悬浮物去除可达40％左右，附着于悬浮物的有机物也可去除（ ）左右。

A、0.3
B、0.4
C、0.5
D、0.6
答案：A
解析：
2020教材P184 / 2019教材P186
（1）一级处理主要针对水中悬浮物质，常采用物理的方法，经过一级处理后，污水悬浮物去除可达40％左右，附着于悬浮物的有机物也可去除30％左右。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签