2021年二级建造师《工程法规》每日一练(2021-05-02)

发布时间：2021-05-02

2021年二级建造师《工程法规》考试共80题，分为单选题和多选题。小编每天为您准备了5道每日一练题目（附答案解析），一步一步陪你备考，每一次练习的成功，都会淋漓尽致的反映在分数上。一起加油前行。


1、人民法院就数个证据对同一事实证明力的认定原则,错误的有()。【多选题】

A.鉴定结论的证明力大于公文书证

B.视听资料的证明力大于勘验笔录

C.经过公证的书证证明力大于其他书证

D.亲属提供的对当事人有利的证言,其证明力一般小于其他证人证言

E.证人证言的证明力大于物证

正确答案:A、B、E

答案解析:数个证据对同一事实的证明力： ①国家机关、社会团体依职权制作的公文书证的证明力一般大于其他书证；②物证、档案、鉴定意见、勘验笔录或者经过公证、登记的书证，其证明力一般大于其他书证、视听资料和证人证言；③证人提供的对与其亲属或者其他密切关系的当事人有利的证言，其证明力一般小于其他证人证言。所以，ABE三项错误。

2、下列选项中，对调解的理解错误的是（ 　）。【单选题】

A.当事人庭外和解的，可以请求法院制作调解书

B.仲裁调解生效后产生执行效力

C.仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解

D.法院在强制执行时不能制作调解书

正确答案:C

答案解析:仲裁调解是指仲裁庭在作出裁决前进行调解的解决纠纷的方式，仲裁调解书与裁决书具有同等法律效力，调解书经当事人签收后即发生法律效力。

3、《工伤保险条例》规定,职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病,所在单位应当向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。用人单位未按规定提出工伤认定申请的,工伤职工在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起()内,可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。【单选题】

A.一个月

B.半年

C.一年

D.二年

正确答案:C

答案解析: 遇特殊情况，经报社会保险行政部门同意，申请时限可以适当延长。用人单位未按以上规定提出工伤认定申请的，工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。故，本题选C

4、建设工程债发生的最主要的依据是()。【单选题】

A.侵权

B.合同

C.不当得利

D.无因管理

正确答案:B

答案解析:合同引起债的关系，是债发生的最主要、最普遍的依据。

5、按照《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，下列有关隐蔽工程检查程序的表述，正确的是（）。【单选题】

A.隐蔽工程经监理人检查且质量符合隐蔽要求后，承包人即可覆盖

B.隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖

C.监理人不能按时进行检查的，应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求

D.监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格

正确答案:D

答案解析:选项A错误，经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。选项B错误，经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。选项C错误，除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。选项D，监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按约定重新检査。故本题选D。

下面小编为大家准备了 二级建造师 的相关考题，供大家学习参考。
一矿业集团公司在厂区修建一座建筑面积为8000m2的单层厂房。某施工单位决定参与该项目的投标并购买了工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得了中标。该施工单位于2015年5月10日与矿业集团公司(建设单位)签订了固定价格施工合同，合同总价为1950万元，合同工期为12个月。施工过程中发生了如下事件：
事件一，工程招标文件提供的资料中指出距工地7m有土场可取土用做工程回填土。但是开工后，施工单位对该处土质量检查发现不符合回填要求。施工单位只得从另一距工地21m的土源采购。由于供土距离的增大，引起费用的增加，施工单位经过计算后向业主提交了每立方米土提高人民币7元的索赔要求。
事件二，工程进行了一个月后，因业主资金短缺，无法如期支付工程款，口头要求施工单位暂停施工一个月。施工单位亦口头答应。
事件三，恢复施工后不久，在一个关键工作面上又发生了以下原因造成的临时停工：7月21日至7月25日施工单位设备出现了从未有过的故障；8月10日至8月12日施工现场遇罕见的特大暴雨，并造成了8月13 日～14日该地区供电中断。针对上述两次停工，施工单位向建设单位提出要求顺延工期共10天。
问题：
1．该工程采用固定价格合同形式是否合适说明理由。
2．事件一中，施工单位提出的价格变更索赔是否妥"说明理由。
3．针对事件二，施工单位可提出哪些索赔要求
4．事件三中施工单位提出的索赔要求是否合理说明理由。

答案：
解析：
问题1
该工程采用固定总价合同合理。理由是：固定价格合同适用于工程量大且能够较准确计算，工期较短，技术不太复杂，风险不太大的项目。该工程符合这些条件。
此题考察工程合同的类型及其适用条件。工程按照其价格计算方法可分为单价合同、总价合同和成本加酬金合同，各类合同的适用范围不同。当发包工程的内容和工程量一时不能明确、具体地予以规定时，则可以采用单价合同形式。固定价合同是合同总价或者单价在合同约定的承包范围内不予调整，一般适用于工期较短且技术简单的工程。可调价合同是合同总价或者单价可根据合同约定的事项和方法调整。施工工期一年以上的工程或建材市场价格波动较大时宜采用可调价合同。成本加酬金合同时工程成本按实际发生计算，承包人按约定的方式计取相应的酬金。一般适用于较特殊复杂的工程。在施工合同签定时，应根据工程实际情况，选择合适的类型。
问题2
事件一中施工单位提出的土方价格费用索赔要求不合理。
理由是：施工单位应对自己的报标文件解释负责；施工单位应对自己报价的准确性与完备性负责。
本题考查项目投标合同签订过程中施工方对其报价应承担的风险。本工程采用的固定总价合同，即使采用其他形式的合同，施工单位在投标标价前都应进行认真的分析，做好现场踏勘、标前答疑和各项调查工作。作为有经验的施工单位可以通过现场踏勘确认招标文件参考资料中提供用土的质量是否合格，若施工单位没有做此事，风险应由施工单位承担。
问题3
针对业主由于缺乏资金而指令停工，施工单位对此情况可向业主提起要求工程延长或费用索赔，其费用索赔包括执行停工指令中，施工单位应付出的管理费、工人窝工费、设备折旧费与维修保养费等必要开支。
此题考察指令停工条件下，施工单位可提出的索赔要求。业主由于缺乏资金而指令停工属于业主违约，按照约定，施工单位在这种情况下应当获得工期和费用补偿。
问题4
事件三中，施工单位提出的索赔要求不合理。
理由是：施工单位设备出现故障影响的工期，不能得到补偿；罕见的特大暴雨和由此而产生的地区性供电中断，可以获得工期补偿。故施工单位可以向建设单位提出的工期索赔应为5天。
此题考察工期索赔的计算方法。施工单位自身原因导致的进度延误，不能进行工期索赔；而由于业主原因、不可抗力等原因延误的工期施工单位才可以获得工期的延长。
立井井筒掘砌单行作业中，确定井筒掘进段高的因素是（）。

A.井筒深度、井壁结构、施工技术
B.井筒大小、支护结构、施工要求
C.井筒地质条件、井筒直径、施工水平
D.井筒穿过岩层的性质、涌水量大小、施工速度要求
答案：D
解析：
根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》GF-2003-2014.劳务分包人施工前期，工程承包人应完成的工作包括()。

A.向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地
B.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工
C.满足劳务作业所需的能源供应、通信及施工道路畅通
D.向劳务分包人提供相应的工程资料
E.向劳务分包人提供生产、生活临时设施
答案：A,C,D,E
解析：
2020新版教材P244页
3.承包人的工作：(1)向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地；(2)组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底；(3)提供本合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用；(4)随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；(5)负责整个施工场地的管理工作协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签