2020年二级建造师《工程法规》历年真题(2020-07-21)
发布时间：2020-07-21
2020年二级建造师《工程法规》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！
1、关于建设用地使用权的说法，正确的是（ ）。【单选题】
A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上
B.建设用地使用权的设立可以采取转让方式
C.建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分
D.建设用地使用权期间届满的，自动续期
正确答案:C
答案解析:选项A，建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地；选项B，设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式；选项D，住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。非住宅建设用地使用权期间届满后的续期，依照法律规定办理。
2、下列安全责任中，属于建设单位应当承担的有（ ）。【多选题】
A.提供施工现场及毗邻区域内地下管线资料
B.不得随意压缩合同工期
C.足额使用安全施工措施所需费用
D.不得租赁不符合安全施工要求的用具设备
E.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议
正确答案:A、B
答案解析:建设单位相关的安全责任：（1）依法办理有关批准手续；（2）向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料；（3）不得提出违法要求和随意压缩合同工期；（4）确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用；（5）不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等；（6）申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料；（7）装修工程和拆除工程的规定。选项A属于第二条；选项B属于第三条；选项CD为施工单位的责任；选项E为设计单位的责任。
3、下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的有（ ）。【多选题】
A.在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失成者部分丧失劳动能力的
B.患者或者非因工负伤，在规定的医疗期内的
C.劳动者被依法追究刑事责任的
D.女职工在孕期、产期、哺乳期的
E.劳动者不能胜任工作，经过培训，仍不能胜任工作的
正确答案:A、B、D
答案解析:为了保护一些特殊群体劳动者的权益， 《劳动合同法》第42条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照该法第40条、第41条的规定解除劳动合同：（1）从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；（2）在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；（3）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；（4）女职工在孕期、产期、哺乳期的；（5）在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的；（6）法律、行政法规规定的其他情形。
4、在施工合同中，就施工行为而言，债权人是（ ）。【单选题】
A.建设单位
B.设计单位
C.施工企业
D.监理单位
正确答案:A
答案解析:对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人，对于支付工程款，则相反。
5、根据《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》，下列情形中，人力资源社会保障行政部门按照管辖权限应当将用人单位列入拖欠工资“黑名单”的有（ ）。【多选题】
A.克扣、无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的
B.将劳务违法分包给不具备用工主体资格的组织的
C.因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件、极端事件造成严重不良社会影响的
D.将劳务转包给不具备用工主体资格的个人的
E.没有在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户的
正确答案:A、C
答案解析:《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》规定，用人单位存在下列情形之一的，人力资源社会保障行政部门应当自查处违法行为并作出行政处理或处罚决定之日起20个工作日内，按照管辖权限将其列入拖欠工资“黑名单”：（1）克扣、无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的；（2）因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件、极端事件造成严重不良社会影响的。将劳务违法分包、转包给不具备用工主体资格的组织和个人造成拖欠农民工工资且符合前款规定情形的，应将违法分包、转包单位及不具备用工主体资格的组织和个人一并列入拖欠工资“黑名单”。
6、施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的是（ ）。【单选题】
A.解除合同并赔偿损失
B.继续履行并解除合同
C.支付违约金和双倍返还定金
D.确认合同无效并支付违约金
正确答案:A
答案解析:合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。守约方可以要求违约方停止违约行为，采取补救措施，继续履行合同约定；可以按照合同约定，要求违约方支付违约金或没收定金。选项B为矛盾的说法；选项C支付违约金和返还定金只能二选一；选项D合同无效不涉及违约金（超纲）。正确答案为A。
7、招标人有下列情形之一的，可以对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分的是（）【多选题】
A.确定的提交资格预审申请文件，投标文件的时限不符合《招标投标法》和《招标投标实施条例》的规定
B.招标文件的发售、澄清、修改的时限不符合《招标投标法》和《招标投标实施条例》的规定
C.依法应当公开招标而采用邀请招标
D.接受应当拒收的招标文件
E.接受未通过资格预审的单位或者个人参加投标
正确答案:C、D、E
答案解析:招标人有下列情形之一的，由有关行政监督部门责令改正，可以处10万元以下的罚款：（1）依法应当公开招标而采用邀请招标；（2）招标文件、资格预审文件的发售、澄清、修改的时限，或者确定的提交资格预审申请文件、投标文件的时限不符合《招标投标法》和本条例规定；（3）接受未通过资格预审的单位或者个人参加投标；（4）接受应当拒收的投标文件。招标人有以上第（1）、（3）、（4）所列行为之一的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。
8、【20年删除此知识点】根据《生产安全事故应急预案管理办法》，关于应急预案评审的说法，正确的是（ ）。【单选题】
A.建设单位应当对施工企业编制的应急预案进行评审
B.评审人员由经济、技术方面的专家组成
C.施工企业专职安全管理人员可作为评审人员
D.评审活动应当形成书面评审纪要
正确答案:D
答案解析:《生产安全事故应急预案管理办法》规定，建筑施工企业……应当对本单位编制的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要。选项A错误，选项D正确。参加应急预案评审的人员应当包括有关安全生产及应急管理方面的专家。选项BC错误。
9、某单位如下工作安排中，符合《劳动法》劳动保护规定的有（ ）。【多选题】
A.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作
B.安排17岁的李某担任矿井安检员
C.安排女工赵某在经期从事冷水作业
D.批准女工孙某体产假80天
E.安排15岁的周某担任仓库管理员
正确答案:A、B
答案解析:【此题有争议】《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于90天的产假。不得安排女职工在哺乳未满1 周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。《劳动法》规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。用人单位应对未成年工定期进行健康检查。
10、关于和解的说法，正确的是（ ）。【单选题】
A.和解达成的协议不具有法律效力
B.和解达成的协议不具有强制执行力
C.和解协议必须采用书面形式
D.达成和解后，当事人不得再行起诉
正确答案:B
答案解析:和解达成的协议不具有强制执行效力，如果一方当事人不按照和解协议履行，另一方当事人不可以请求人民法院强制履行，但可以向法院提起诉讼，也可以根据约定申请仲裁。选项AD错误，选项B正确。和解达成协议，在形式上既可以是口头的，也可以是书面的。选项C错误。
下面小编为大家准备了 二级建造师 的相关考题，供大家学习参考。
B.当管道采用两种（或两种以上）管材时，不必按管材分别进行水压试验
C.无压力管道的闭水试验若条件允许可一次试验不超过5个连续井段
D.无压力管道内径大于700mm时，可按井段数量抽样选取1/3进行闭水试验
无压力管道的闭水试验，试验管段应按井距分隔，抽样选取，带井试验，若条件允许可一次试验不超过5个连续井段。当管道内经大于700mm时，可按管道井段数量抽样选取1/3进行试验。
B.材料经济、就地取材
C.抗拉强度高
D.抗弯性能好
E.施工简便
在工程施工中发生如下事件：
事件一：土方2施工中，开挖后发现局部基础地基持力层为软弱层需处理，工期延误6天。
事件二：承台梁1施工中，因施工用钢材未按时进场，工期延期3天。
事件三：基础2施工时，因施工总承包单位原因造成工程质量事故，返工致使工期延期5天。
问题：
1.指出基础工程网络计划的关键线路，写出该基础工程计划工期。
2.针对本案例上述各事件，施工总承包单位是否可以提出工期索赔，并分别说明理由。
3.对索赔成立的事件，总工期可以顺延几天？实际工期是多少天？
4.上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路是否发生改变？如有改变，请指出新的关键线路，并在答题卡上绘制施工实际进度横道图。
或（土方1→基础1→基础2→承台梁2）。
(2)该基础工程计划工期为20d。
2.(1)事件一：施工总承包单位提出的工期索赔要求成立。理由：属于非施工总承包单位责任（与地质勘查报告不符,建设单位责任）,延误的时间已超过总时差,非关键工作变为关键工作,影响总工期。
(2)事件二：施工总承包单位提出的工期索赔不成立。理由：虽然属于建设单位责任,但是拖延3d工期在承台梁1总时差天数之内,不影响总工期。
(3)事件三：施工总承包单位提出的工期索赔不成立。理由：属于施工总承包单位责任。
3.(1)对索赔成立的事件,总工期可以顺延2d。
(2)该工程实际工期为27d。
4.(1)上述事件发生后本工程网络计划的关键线路发生了改变。
(2)改变后的关键线路：①→②→④→⑤→⑥或（土方1→土方2→基础2承台梁2）。
(3)基础工程施工进度横道图如下图所示：
1.网络计划技术及应用。
此题属于“网络计划方法在建筑工程中的应用”方面的考点，涉及网络计划中双代号网络计划图的绘制、工作时间参数的含义和计算或分析。
双代号网络计划时间参数的计算包括：工作最早开始时间(ES)和工作最早完成时间(EF)，工作最迟完成时间(LF)和工作最迟开始时间(LS)，以及工作总时差(TF)和工作的自由时差(FF)的计算。通过工作总时差的计算，可以方便地找出网络图中的关键工作和关键线路。当计划工期（Tp）与计算工期(Tc)相等时，总时差为“0”者，意味着该工作没有机动时间，即为关键工作，由关键工作所构成的线路，就是关键线路；终点节点的最早完成时间与最迟完成时间相等，就是计算工期（计划工期）。
本题背景中的双代号网络计划时间参数的计算是按照“工作”的“六注标注”方式表示的，从左至右、从上往下依次为：工作的最早开始时间、最迟开始时间、总时差；工作的最早完成时间、最迟完成时间、自由时差。从标注的数字来看，该计划的计划工期(Tp)与计算工期（Tc）相等。土方1、基础1、基础2和承台梁2的总时差为零，可见它们组成的线路为关键线路，计划工期为20d。
注意：答题的时候，一定要按问题要求或提示答题。如果本题对关键线路的表示没有要求，关键线路就可以采用以下两种表述方式中的任意一种：“①→②→③→④→⑤→⑥”或“土方1→基础1→基础2→承台梁2”；如果提问中限制为“关键线路用节点编号表示”，那么考生作答时就只能用前述第一种方式作答，即：①→②→③→④→⑤→⑥，否则不得分。
解题思路：这是一道施工进度控制方面的试题，考核关键线路和计算（计划）工期的概念及其判断分析。
2.施工索赔管理。此题属于“建设工程施工合同的索赔”方面的考点，主要考查怎样根据合同约定进行“工期延误”索赔处理，涉及索赔依据、理由分析、责任划分和处理。
处理工期延误索赔问题时，应注意以下几个方面：
①属于非发包人本身的原因或客观原因（如不可抗力、外部环境条件变化等）造成的工期延长或延误，一般情况下只能同意工期延长，而不给与费用补偿；
②如果是业主或工程师的原因或业主负有合同义务的事件发生（如设计图纸错误、地质条件的变化等）而引起的工期延长或延误，则承包人除应得到工期补偿外，还应得到费用补偿；
③如果是根据网络计划（网络图）处理此类索赔，即使是由于业主的原因造成的工期延误，但如果其延误时间不在关键线路上，则承包人只能得到费用补偿。对于此类题目，做题时要逐条作答，既要做出判断有要说明理由。
根据背景材料：
①事件一中，“软弱层处理”属于地质条件的变化而引起的，业主负有合同义务，且延误的时间(6d)已超过总时差(4d)2d，可见工期索赔成立；
②事件二中，虽然因业主供应钢材未按时进场导致该项工作工期延期3d，但是该项工作有4d的总时差，延误的时间没有超过总时差，可见索赔不成立；
事件三中，因“施工质量事故及其返工”工期延误属于施工单位自身原因造成，索赔不成立。
解题思路：这是一道施工合同管理方面的试题，考核工程施工索赔成立的条件。
3.施工索赔管理。
对于单项工作，因业主原因或其负有合同义务（责任）的事件引起的延误，如果是关键工作，延误的工期可以顺延；如果是非关键工作，只有超过其总时差的剩余延误工期可以顺延。对于整个工程，就要综合考虑各项工作可以顺延工期的情况，不是简单地将各单项工作的顺延时间累加，对于平行线路，只能计算顺延时间的最大值。
本题中，只有事件一引起的延误可以顺延工期2d，可见对索赔成立的事件，总工期可以顺延2d。该工程实际工期就应考虑各单项工作的延误时间，重新计算时间参数、确定计算工期。结合背景材料，应将土方2、承台梁1、基础2的工作时间分别调整为9d、6d和12d，从附图中可以看出基础1与土方2、承台梁1与基础2分别为平行工作（平行线路），可见实际工期就是土方1(3d)、土方2(9d)、基础2(12d)和承台2(3d)的累加值，即：3+9+12+3=27d。
解题思路：此题涉及单项工作（事件）延误及其索赔成立、工期顺延与整个工程工期顺延以及实际工期的关系处理问题。
4.网络计划技术及进度计划横道图。
对于关键线路是否发生变化的判断，有多种方法，如根据单项工作延误后的总时差、关键工作和实际工期等进行判断。结合问题3的考点解析，可知关键线路发生了变化，为①→②→④→⑤→⑥。
横道图绘制的关键是首先确定前后两项工作之间的流水步距（相邻两个施工过程（或专业工作队）相继开始施工的最小间隔时间），然后将第一项工作按施工段连续依次画完（施工段应错开，长度为流水节拍对应的时长），紧接着空出第一项工作与第二项工作之间的流水步距长度，绘制第二项工作的流水施工计划；以此类推。正常情况下，同一项工作先后进入不同的施工段，应当连续进行，中间不留空闲或间歇时间。注意如果题目中涉及前后两项工作之间的搭接（插入）时间或间歇时间，要根据前述“时间”的性质或特点，相应缩短或延长流水步距的长度。
本背景的流水施工属于无节奏流水施工，确定流水步距的方法是：①对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加，求得各施工过程流水节拍的累加数列；②将相邻施工过程流水节拍累加数列中的后者错后一位，相减后求得一个差数列；③在差数列中取最大值，即为这两个相邻施工过程的流水步距。根据此方法可以确定土方工程与基础工程的流水步距(K1，2)以及基础工程与承台工程的流水步距(K2,3)分别为5d、13d。
解题思路：此题涉及单项工作（事件）工作事件延误后，关键线路是否发生变化的判断与施工进度横道图的应用与绘制。
声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
- 2019-12-24
- 2021-07-30
- 2020-10-26
- 2021-03-06
- 2021-04-28
- 2020-10-30
- 2021-03-17
- 2020-08-21
- 2021-06-10
- 2021-01-09
- 2021-08-22
- 2020-06-08
- 2021-03-03
- 2020-12-16
- 2020-04-29
- 2021-06-20
- 2020-12-03
- 2021-04-15
- 2019-12-15
- 2020-08-15
- 2021-03-16
- 2020-09-09
- 2020-12-29
- 2020-10-25
- 2021-07-24
- 2019-03-21
- 2021-04-02
- 2020-05-25
- 2020-02-16
- 2021-08-18