2021年监理工程师《合同管理》历年真题(2021-04-12)

发布时间：2021-04-12

2021年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定,发包人出于某种需要希望工程提前竣工,则应完成的工作有()【多选题】

A.向承包人发出要求提前竣工的通知

B.与承包人协商签订提前竣工的协议

C.负责修改施工计划

D.为承包人提供赶工的必要条件

E.减少工程质量检测的试验项目

正确答案:A、B、D

答案解析:施工中如果发包人出于某种考虑要求提前竣工,应与承包人协商,双方达成一致后签订提前竣工协议,作为合同文件的组成部分。提前竣工协议应包括以下方面的内容:①提前竣工的时间;②发包人为赶工应提供的方便条件;③承包人在保证工程质量和安全的前提下,可能采取的赶工措施;④提前竣工所需的追加合同价款等。

2、某通用设备采购合同中约定,采购方付款后,供货方交货。合同订立后,采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由,暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是()【单选题】

A.同时履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.先诉抗辩权

正确答案:C

答案解析:先履行抗辩权,又称不安抗辩权,是指合同中约定了履行的顺序,合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况,应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列情形之一的,可以中止履行:①经营状况严重恶化;②转移财产、抽逃资金,以逃避债务的;③丧失商业信誉;④有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。本题中采购方为应当先履行合同一方,但当有确切证据证明供货方经营状况严重恶化时,根据规定可以暂停支付货款,这种行为即为行使先履行抗辩权,又称不安抗辩权。

3、根据FIDIC《施工合同条件》,关于解决合同争议程序的说法正确的是()【单选题】

A.双方协商一争端裁决委员会决定一仲裁

B.工程师确定→双方协商→争端裁决委员会决定

C.工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁

D.双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定

正确答案:C

答案解析:解决合同争议的程序如下:①提交工程师决定;②提交争端裁决委员会决定;③双方协商;④仲裁。

4、中标通知书发出后,其法律效力约束的对象有()【多选题】

A.招标代理机构

B.招标人

C.评标委员会

D.中标人

E.未中标的投标人

正确答案:B、D

答案解析:中标通知书对招标人和中标人具有法律效力,招标人改变中标结果或中标人拒绝签订合同均要承担相应的法律责任。

5、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法,正确的是()【单选题】

A.自行负责

B.由发包人给予补偿,合同工期不予顺延

C.不予补偿,但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿,合同工期相应顺延

正确答案:D

答案解析:因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款,由发包人承担。停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此造成的损失,相应顺延工期。本题中两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工,但在过程中受到了干扰,是工程师指令失误造成的,停工责任在发包人,因此甲承包人的停工损失应由发包人给予补偿,合同工期相应顺延。

6、以下造成损失的事件中,依据建筑工程一切险的规定,应由保险人支付损失赔偿金的有()【多选题】

A.地震造成的工程损坏

B.水灾的淹没损失

C.气温变化导致材料变质

D.施工机具的自然磨损

E.非外力引起的机械本身损坏

正确答案:A、B

答案解析:保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿:①自然事件,指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象;②意外事故,指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件,包括火灾和爆炸。

7、工程项目招投标中,确定中标人的权利属于()【单选题】

A.招标人

B.评标委员会

C.招标代理机构

D.招标监督机构

正确答案:A

答案解析:招标人应该根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人,也可以授权评标委员会直接确定中标人。中标人确定后,招标人向中标人发出中标通知书,同时将中标结果通知未中标的投标人并退还他们的投标保证金或保函。因此,确定中标人的权利属于招标人。

8、某材料采购合同履行过程中,供贷方提前30天通过铁路运输将订购材料运抵项目所在地车站,且交付数量多于合同约定的尾差。采购方提货后的支付责任包括()【多选题】

A.及时支付全部货物的货款

B.及时支付订购数量的货款

C.及时支付订购数量及合理尾差的货款

D.按合同约定的到货时间支付订购数量的货款

E.在应支付的货款中扣除提前交货期间的保管费用

正确答案:D、E

答案解析:属于约定由采购方自提货物的合同,采购方接到对方的提前提货通知后,可以根据实际情况拒绝提前提货;对于供货方提前发运或交付的货物,采购方仍可按合同规定的时间付款,而且对多交货部分,以及品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的产品,在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由供货方承担。

9、招标过程中,对投标人进行资格预审的目的有()【多选题】

A.保证投标人具备完成招标工作的能力

B.简化招标程序

C.减少评标工作量

D.降低招标费用

E.确保招标人满意的投标人中标

正确答案:A、C、E

答案解析:公开招标时设置资格预审程序,一是保证参与投标的法人或组织在资质和能力等方面能够满足完成招标工作的要求;二是通过评审优选出综合实力较强的一批申请投标人,再请他们参加投标竞争,以减小评标的工作量。

10、下列解决建设工程合同纠纷的方式中,具有强制执行法律效力的是()【单选题】

A.和解

B.民间调解

C.行政调解

D.诉讼

正确答案:D

答案解析:诉讼是指合同当事人依法请求人民法院行使审判权,审理双方之间发生的合同争议,作出有国家强制保证实现其合法权益、从而解决纠纷的审判活动。

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。

---

开展价值工程活动通常分为准备、分析、创新和实施4个阶段，其中分析阶段主要应回答的问题是( )。 (2005考题)

A、价值工程的对象是什么
B、价值工程对象的用途是什么
C、提高价值是否有替代方案
D、提高价值的方案成本是多少

答案：B

解析：

价值工程的工作程序一般可分为准备、分析、创新、实施与评价四个阶段。其工作步骤实质上就是针对产品功能和成本提出问题、分析问题和解决问题的过程，见表3-8。
价值工程的工作程序表3-8


@##

---

　某工程，建设采用公开招标方式,实施过程中发生如下事件：
事件1：建设单位提议：评标委员会由5人组成，包括建设单位代表1人、招标监管机构工作人员1人和评标专家库随机抽取的技术、经济专家3人。
事件2：评标时，评标委员会评审发现：A投标人为联合体投标，没有提交联合体共同投标协议；B投标人将造价控制监理工作转让给具有工程造价咨询资质的专业单位；C投标人拟派的总监理工程师代表不具备注册监理工程师职业资格；D投标人的投标报价高于招标文件设定的最高投标限价。评标委员会决定否决上述各投标人的投标。
问题：
1.针对事件1，建设单位的提议有什么不妥?说明理由。
2.针对事件2，分别指出评标委员会决定否决A、B、C、D投标人的投标是否正确并说明理由。

答案：

解析：

1.（1）招标监管机构工作人员作为评标委员会成员不妥；
理由：招标监管机构工作人员不能作为评标委员会成员。
（2） 评标委员会成员只有 3 名技术、经济专家不妥；
理由：技术、经济专家不得少于评标委员会成员总数 2/3 。
2.（1）否决A正确；理由：联合体投标必须签订联合体共同投标协议。
（2） 否决B正确；理由：监理业务不允许转让。
（3） 否决C不正确；理由：没有规定总监理工程师代表必须具备注册监理工程师执业资格。
（4） 否决D正确；理由：投标人的投标报价高于招标文件设定的最高投标限价

---

某建设工程，发包人委托本工程监理单位协助审核相关合同。监理工程师在审核合同时，发现合同的条款中有以下约定：(1)承包人不得将工程转包，但可以将非主体结构的分部工程分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他分包单位。(2)承包人在本工程的某一分部工程上享有施工技术的专利权和设计资质，发包人委托该承包人就这一分部工程的施工图进行设计，经工程师签认后可以使用。工程师对承包人的设计认可后，承包人的设计责任即告解除。(3)若承包人不能按时开工，应当在合同协议书约定的开工日期前1 4日，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到延期开工申请后的7 2小时内未予答复，视为同意承包人的要求，工期相应顺延。(4)在施工准备阶段，发包人应当按照专用条款的规定使施工现场具备施工条件、开通施工现场公共道路，承包人应当做好施工人员和设备的调配工作。(5)若发包人不按照约定支付工程预付款，承包人在约定预付时间7天后向工程师提出书面说明后可以停止施工，发包人承担违约责任。发承包双方还约定，本工程使用的大型屋面板为甲供材料。

【问题】

1．各约定是否妥当？对于不妥当条款予以改正。

2．就本工程使用的大型屋面板的现场接收工作，发包人和承包人的义务有哪些？

3．本工程使用的大型屋面板在现场接收后应由谁保管？保管费用由谁支付？

答案：

解析：

本例题考查发包人与承包人之间的权利义务关系。

1．题目中所给出的各条合同条款：(1)“也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他分包单位”的说法不妥当。应当改为：“不允许分包单位再次分包”。(2)“工程师对承包人的设计认可后，承包人的设计责任即告解除”的说法不妥当。应当改为：“工程师对承包人设计的认可不能解除承包人的设计责任”。(3)“应当在合同协议书约定的开工日期前1 4日”和“工程师在接到延期开工申请后的7 2小时内未予答复”的说法不妥当。应当改为：“若承包人不能按时开工，应当在合同协议书约定的开工日期前7日，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复，视为同意承包人的要求，工期相应顺延”。(4)第4条的约定妥当。(5)“承包人在约定预付时间7天后向工程师提出书面说明后可以停止施工”的说法不妥当。应当改为：“发包人不按照约定支付工程预付款，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知。发包人收到通知后仍不能按照要求预付，承包人可以在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定预付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任”。

2．由于本工程使用的大型屋面板为甲供材料，故此发包人应当向承包人提供大型屋面板的产品合格证名，并对这些材料的质量负责。发包人在其所供应的材料设备到货前2 4小时，应当以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。清点的工作主要包括：(1)外观质量检查。(2)对照发货单证进行数量清点。(3)进行必要的抽样检验。

3．本工程使用的大型屋面板在现场接收后应由承包人保管。大型屋面板的保管费用应当由发包人支付。

---

依法加强建设工程合同管理，可以保障建筑市场的（　　）和劳动力的管理，保障建筑市场有序运行。

A.资金

B.材料

C.技术

D.人才

E.信息

答案：A,B,C,E

解析：

考点:“建设工程合同管理的目标”。依法加强建设工程合同管理，可以保障建筑市场的资金、材料、技术、信息、劳动力的管理，保障建筑市场有序运 行。因此，本题的正确答案为ABCE。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。