2021年监理工程师《合同管理》历年真题(2021-07-02)

发布时间：2021-07-02

---

2021年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、依据《合同法》,下列有关解决合同争议方式的表述中,错误的有()【多选题】

A.当事人双方未达成仲裁协议的,仲裁机构不能受理

B.当事人对仲裁裁决不满的,可以申请法院进行二审

C.一方当事人不履行仲裁裁决的,对方可以请求法院执行

D.仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力

E.建设工程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理

正确答案:B、E

答案解析:B项,对仲裁裁决不满的,可以向法院申请撤销仲裁裁决,不能直接进行二审。E项,建设工程合同纠纷适用不动产所在地的专属管辖,由工程所在地人民法院管辖。

2、下列有关违约金的表述中,错误的有()【多选题】

A.合同中必须约定违约金

B.约定的违约金低于实际损失,当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加

C.约定的违约金过分高于实际损失,当事人必须按约定的违约金执行

D.合同中未约定违约金,当事人一方可以要求对方依法支付违约金

E.违约方支付违约金后,对方仍有权要求其履行债务

正确答案:A、C、D

答案解析:A项,合同中不一定要约定违约金;C项,约定违约金过分高于实际损失,可以请求法院或仲裁机构予以适当减少;D项,合同中未约定违约金,按照赔偿损失的条款来执行。

3、下列事项中,属于设计合同中设计人应承担义务的有()【多选题】

A.对设计文件的质量负责

B.办理设计文件审批手续

C.解决施工中出现的设计问题

D.参加工程验收

E.编制施工招标文件

正确答案:A、C、D

答案解析:B、E项是委托人的工作。

4、招标项目开标时,检查投标文件密封情况的应当是()【单选题】

A.投标人

B.招标人

C.招标代理机构人员

D.招标单位的纪检部门人员

正确答案:A

答案解析:开标时,由投标人或其推选的代表检验投标文件的密封情况。

5、对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为,债权人可以()撤销。【单选题】

A.自行

B.请求主管部门

C.请求人民法院

D.请求工商行政管理部门

正确答案:C

答案解析:撤销权的行使必须向法院请求。

6、下列在施工过程发生的事件中,可以顺延工期的情况包括()【多选题】

A.不可抗力事件的影响

B.承包人采购的施工材料未按时交货

C.施工许可证没有及时颁发

D.不具备合同约定的开工条件

E.工程师未按合同约定提供所需指令

正确答案:A、C、D、E

答案解析:按照施工合同范本通用条件的规定,以下原因造成的工期延误,经工程师确认后工期相应顺延:①发包人不能按专用条款的约定提供开工条件;②发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行;③工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;④设计变更和工程量增加;⑤一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;⑥不可抗力;⑦专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。这些情况工期可以顺延的根本原因在于:这些情况属于发包人违约或者是应当由发包人承担的风险,反之,如果造成工期延误的原因是承包人的违约或者应当由承包人承担的风险,则工期不能顺延。

7、下列关于招标阶段现场考察的说法中,正确的是()【单选题】

A.由招标人组织,费用也由招标人承担

B.由招标人组织,费用由投标人承担

C.由投标人组织,费用也由投标人承担

D.由投标人组织,费用由招标人承担

正确答案:B

答案解析:招标阶段现场考察要点:在投标须知规定的时间内;由招标人组织,投标人自费现场考察。目的:①使投标人了解项目的情况,便于编制投标文件;②避免合同履行中投标人以不了解现场情况为由推卸应承担的责任。

8、施工合同采用可调价合同时,可以对合同价款进行相应调整的情况包括()【多选题】

A.国家规定应缴纳的税费发生变化

B.工程造价管理部门公布的价格调整

C.电价发生变化

D.承包人租赁的设备损坏增加了维修费用

E.一周内非承包人原因停水造成停工累计超过8小时

正确答案:A、B、C、E

答案解析:可以调整合同价款的原因:国家法规政策变化影响到合同价款;工程造价部门公布的价格调整;一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;双方约定的其他原因。

9、依据FIDIC《施工合同条件》,下列有关争端裁决委员会的说法中,正确的有()【多选题】

A.业主与承包商各提名1位专家作为争端裁决委员会成员

B.争端裁决委员会成员的报酬由双方平均分摊

C.业主和承包商可单方面向争端裁决委员会征求建议

D.业主或承包商提名的争端裁决委员会成员应各自从本单位获得报酬

E.争端裁决委员会成员可在业主或承包商的项目部担任技术顾问

正确答案:A、B

答案解析:争端裁决委员会的组成:由业主与承包商通过协商组成,一般为3名,合同每一方提名1位成员,由对方批准,双方应与这两名成员共同商定第三位成员,第三人作为主席。争端裁决委员会的报酬:分为月聘请费和日酬金;由业主和承包商平均负担;现场考察和处理合同争议按日计酬金,相当于咨询费。

10、施工工程竣工验收通过后,确定承包人的实际竣工日应为()【单选题】

A.承包人送交竣工验收报告日

B.发包人组织竣工验收日

C.开始进行竣工检验日

D.验收组通过竣工验收日

正确答案:A

答案解析:竣工时间的确定:工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期;工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

---

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。

---

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。