2020年南通一级建造师报名费用是多少？

发布时间：2020-02-19


现在越来越多的小伙伴报名参加一级建造师考试，有的小伙伴想知道南通2020年一级建造师报名费用是多少，接下来，你们就跟着51题库考试学习网一起去了解一下吧。

南通一级建造师考试报名费用如下：根据原省物价局、省财政厅《关于进一步明确注册建造师执业资格考试收费有关问题的通知》精神，2019年度一级建造师资格考试收费标准为：《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》3科每人每科56元；《专业工程管理与实务》科目每人每科75元。
注意：缴费程序按系统中“网上支付说明”提示进行。未在规定时间内进行网上缴费的报考人员视为自动放弃报名参考。一级建造师资格考试成绩实行滚动管理，报名系统将对所有报考人员自动收取档案管理费20元/人。报名结束后系统将会自动甄别新考生、老考生，并在打印准考证期间，退回老考生“档案管理费20元/人”至缴费账号，请相关考生注意查收。


报名条件：

（一）凡遵守国家法律、法规，具备下列条件之一者，可以申请参加一级建造师执业资格考试：

1、取得工程类或工程经济类大学专科学历，工作满6年，其中从事建设工程项目施工管理工作满4年。

2、取得工程类或工程经济类大学本科学历，工作满4年，其中从事建设工程项目施工管理工作满3年。

3、取得工程类或工程经济类双学士学位或研究生班毕业，工作满3年，其中从事建设工程项目施工管理工作满2年。

4、取得工程类或工程经济类硕士学位，工作满2年，其中从事建设工程项目施工管理工作满1年。

5、取得工程类或工程经济类博士学位，从事建设工程项目施工管理工作满1年。

（二）符合（一）有关报名条件，于2003年12月31日前，取得建设部颁发的《建筑业企业一级项目经理资质证书》，并符合下列条件之一的人员，可免试《建设工程经济》和《建设工程项目管理》2个科目，只参加《建设工程法规及相关知识》和《专业工程管理与实务》2个科目的考试：

1、受聘担任工程或工程经济类高级专业技术职务。

2、具有工程类或工程经济类大学专科以上学历并从事建设项目施工管理工作满20年。

（三）已取得一级建造师执业资格证书的人员，也可根据实际工作需要，选择《专业工程管理与实务》科目的相应专业，报名参加考试。考试合格后核发国家统一印制的相应专业合格证明。该证明作为注册时增加执业专业类别的依据。

（四）根据人事部《关于做好香港、澳门居民参加内地统一举行的专业技术人员资格考试有关问题的通知》（国人部发〔2005〕9号）文件精神，自2005年度起，凡符合建造师执业资格考试有关规定的香港、澳门居民，均可按照规定的程序和要求，报名参加相应专业考试。

香港、澳门居民申请参加一级建造师执业资格考试，在报名时应向报名点提交本人身份证明、国务院教育行政部门认可的相应专业学历或学位证书，以及相应专业机构从事相关专业工作年限的证明。


以上就是51题库考试学习网分享给大家的全部内容，如果你们还有其他的疑问的话，欢迎随时咨询51题库考试学习网。

下面小编为大家准备了 一级建造师 的相关考题，供大家学习参考。
设区的市的人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际需要，在不与上位法相抵触的前提下，不可以制定的地方性法规是（ ）。

A.城乡建设与管理
B.环境保护
C.诉讼与仲裁
D.历史文化保护
答案：C
解析：
设区的市的人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下，可以对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规。
某市开发区一工业安装项目通过招标，开发区建设工程管理公司与市建筑工程公司和A 设备安装公司分别签订了施工合同。设备安装时，监理工程师发现市建筑工程公司施工的一大型设备基础预埋地脚螺栓位置与设备底座相应的尺寸不符，A 设备安装公司无法将这一设备
底座安装就位，造成设备安装单位工期延误和费用损失。经调查，市建筑工程公司是按设计单位提供的设备基础图施工的而开发区建设工程管理公司采购的设备是设备的改型产品，基础尺寸与原设计图发生变化。对此，开发区建设工程管理公司决定设计变更，按设备的实际尺寸重新预埋地脚螺栓，仍由原市建筑工程公司负责施工。市建筑工程公司与 A 设备安装公司均依据合同条款的约定提出了索赔要求。
由于基础交付 A 设备安装公司工期已拖延 10 天，将影响安装单位的后续工程，建设单位要求在规定日期完成工作，因此 A 设备安装公司增加施工力量和装备赶工，于合同要求日期完工，并向开发区建设工程管理公司以据提出赶工索赔。
问题：
1.案例中提出的设计变更属于哪种类型?对工程建设进度、人工时耗费影响应由谁来承担?
2.说明设计变更的管理规定。
3.土建单位施工有无过失?应向建设单位提出哪些索赔要求?
4.阐述安装单位向建设单位索赔的合理与否。
5.影响设备安装和制造精度的因素有哪些?地脚螺栓孔验收时主要验收哪些内容?

答案：
解析：
1.本案例中的设计变更属于业主变更，是因业主的原因产生的设计变更，对工程建设进度、人工时耗的影响应由业主(即建设单位承担）。
2.设计变更的管理程序和规定如下：
小型设计变更。由项目部提出设计变更申请单，经项目部技术管理部门审核， 由现场设计、建设（监理）单位代表签字同意后生效。一般设计变更。由项目部的专业工程师提出设计变更申请单，经项目部技术管 理部门审签后，送交建设（监理）单位审核。经设计单位同意后，由设计单位签发设计变 更通知书并经建设单位（监理）会签后生效。
重大设计变更。由项目部总工程师组织研究、论证后，提交建设单位组织设计、施工、监理单位进一步论证、审核，决定后由设计单位修改设计图纸并出具设计变更通知书，还应附有工程预算变更单，经建设、监理、施工单位会签后生效。
3.土建单位按图施工，没有过错。土建单位应向建设单位提出工期索赔及人工费、材料费、机械台班费和利润的索赔
4.安装单位因设备基础与设备不符及在设备重新交付安装这段时间所产生的窝工费、机械停滞费、管理费等应向建设单位索赔，并向建设单位进行工期索赔 10 天。但赶工索赔不合理，其理由是建设单位并未提出赶工要求，安装公司赶工也未征得建设单位批准，是因自身后续任务紧而需赶工的，故这部分费用建设单位可不予支付。
5.影响设备安装精度的因素有:设备基础，垫铁埋设，设备灌浆，地脚螺栓，设备制造。设备制造对安装精度的影响主要是加工精度和装配精度。根据地脚螺栓孔验收规定，地脚螺栓孔主要验收孔的中心线位置、孔的深度和垂直度。
下列事件中，承包商可以向业主提出费用索赔的有（ ）。

A. 工程量发生变化，引起承包商费用的增加
B. 货币出现贬值，导致承包商实际费用的增加
C. 业主延期支付应付工程款，造成利润损失
D. 由于不可抗力，造成停工损失
E. 施工中出现了承包商难以预计的地下暗河，导致费用增加

答案：A,B,E
解析：
本题考核的是承包商可以向业主提出费用索赔的情形。

ABCE项：承包商向业主索赔的情形包括：

（1）因合同文件引起的索赔：①有关合同文件的组成问题引起的索赔； ②关于合同文件有效性引起的索赔；③因图纸或工程量表中的错误而引起的索赔。

（2）有关工程施工的索赔：①地质条件变化引起的索赔；②工程中人为障碍引起的索赔；③增减工程量的索赔；④各种额外的试验和检查费用的偿付； ⑤工程质量要求的变更引起的索赔； ⑥商违约或延误造成的索赔； ⑦有关施工的索赔；。

（3）关于价款方面的索赔：①关于价格调整方面的索赔； ②关于货币贬值和严重经济失调导致的索赔；③拖延支付工程款的索赔。

（4）关于工期的索赔：①关于延展工期的索赔； ②由于延误产生损失的索赔；③赶工费用的索赔。

（5）特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔。

（6）工程暂停、终止合同的索赔 。

（7） 财务费用补偿的索赔。

D项：D项应该进行工期索赔而不是费用索赔。所以D项错误。

综上所述，正确选项为ABE。@##

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签