2020年一级建造师《工程法规》每日一练(2020-11-02)

发布时间：2020-11-02

2020年一级建造师《工程法规》考试共100题，分为单选题和多选题。小编每天为您准备了5道每日一练题目（附答案解析），一步一步陪你备考，每一次练习的成功，都会淋漓尽致的反映在分数上。一起加油前行。


1、在民事诉讼中，当事人申请再审的对象包括（）。【多选题】

A.已经发生法律效力的判决书

B.已经发生法律效力的支付令

C.已经发生法律效力的决定书

D.已经发生法律效力的裁定书

E.已经发生法律效力的调解书

正确答案:A、D、E

答案解析:本题考查的是民事诉讼中当事人提起再审的条件。申请再审的对象必须是已经发生法律效力的且准予申请再审的判决、裁定、调解协议。所以，选项A、D、E是正确的。

2、某办公楼设计合同经建设单位和设计方双方协商进行了变更，则该合同变更的效力应当表述为（ ）。【单选题】

A.变更的效力仅及于变更的部分

B.未变更部分效力不确定

C.已履行部分应恢复原状

D.当事人丧失赔损请求权

正确答案:A

答案解析:变更的效力仅及于变更的部分。故选A。

3、某高层建筑在地下桩基施工中，基坑发生坍塌，造成10人死亡，直接经济损失900余万元；本次事故属于（ ）。【单选题】

A.重大事故

B.特别重大事故

C.较大事故

D.一般事故

正确答案:A

答案解析:国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

4、根据《行政复议法》规定,下列选项中不可申请行政复议的有()。【多选题】

A.建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书

B.人民法院对保全财产予以查封

C.监察机关给予机关工作人员降级处分

D.建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解

E.行政拘留

正确答案:C、D

答案解析:

5、甲公司于2010年10月6日以每桶60元的价格购买了乙建材商一批化工材料,约定10月20日将这批材料送抵指定地点。但直到10月26日甲仍未收到这批材料,被乙方告知该材料市场价格已上涨为每桶65元,要求甲补交每桶5元的价差。对此价格问题,正确的解决办法是()。【单选题】

A.应执行新价格

B.应执行原价格

C.甲应承担一半价差

D.乙应承担大部分价差

正确答案:B

答案解析:对于买卖合同,逾期交付标的物的,遇价格上涨时,按照原价格执行;价格下降时,按照新价格执行。本题中,乙逾期交货,因而应执行原价格。故选B。

下面小编为大家准备了 一级建造师 的相关考题，供大家学习参考。
【2014 年案例】背景：B 公司在施工过程中，因设备延期交付，延误工期5 天，并发生窝工费及其他费用5 万元；150 吨吊车在吊装过程中因司机操作失误导致吊车零部件部分损坏造成停工4 天，发生窝工费2 万元；因大暴雨成灾停工3 天；设备安装工程量经核实增加费用4 万元；因材料费涨价，增加费用20 万元；非标准件制作安装因设计变更增加费用16 万元。
问：分别计算事件2 中B 公司可向建设单位索赔的费用和工期？

答案：
解析：
①“因设备交付延期，延误工期5 天，并发生窝工费及其他费用5 万元”不能索赔，因为是PC 合同，施工单位负责采购设备。
②“150 吨吊车在吊装过程中因司机操作失误导致吊车零件部分损坏造成停工4 天，发生窝工费2 万元”，可以索赔工期和费用，因为100 吨以上大型吊车及其操作司机由建设单位提供。
③因大暴雨成灾停工3 天，属于不可抗力，工期可以索赔。
④设备安装工程量经复核增加费用4 万元，可以索赔。
⑤因材料涨价，增加费用20 万元，不可以索赔。
⑥非标准件制作安装因设计变更增加费用16 万元，可以索赔。
因此，可索赔费用为：2+4+16=22 万；可索赔工期为：4+3=7 天。
对于常规的技术方案，基准收益率越小，则( )。

A、财务净现值越小
B、财务净现值越大
C、财务内部收益率越小
D、财务内部收益率越大
答案：B
解析：
2020/2019版教材P24
对于常规的技术方案，财务净现值函数是单调递减函数，其函数曲线是递减的，财务净现值随着折现率的增加而减小，所以B是正确的。
（2015年真题）某机电工程公司施工总承包了一项大型原油储备库工程，该工程主要包括 4 台 50000m3浮顶原油储罐 及其配套系统和设施。工程公司项目部对 50000m3浮顶储罐的施工方案进行了策划，确定罐壁焊缝采用自 动焊的主体施工方案，为了减少脚手架的搭设和投入，选用了适宜的内挂脚手架正装法组装罐壁，确定主 体施工方案后项目部编制了施工组织设计，并按规定程序进行了审批。施工过程中，发生了如下事件：
事件 1：由于罐壁自动焊接设备不能按计划日期到达施工现场，为不影响工程进度，项目部决定将罐 壁焊缝自动焊改为焊条电弧焊（手工焊）。为此，项目部根据电弧焊方法修改了施工组织设计，由项目总 工程师批准后实施，在施工过程中专业监理工程师发现，认为改变罐壁焊接方法属于重大施工方案修改， 项目部的施工组织变更的审批手续不符合要求，因此报请总监理工程师下达了工程停工指令
【问题】 2.事件一中，为什么监理工程师认为项目部对施工组织设计变更不符合要求？

答案：
解析：
2.事件 1 中的改变罐壁焊接方法是施工组织设计原则的重大变更，须履行原审批手续，不能项目总工 程师批准后随即实施。所以监理工程师认为项目部对施工组织设计变更的审批手续不符合要求。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签