2021年一级建造师《工程法规》模拟试题(2021-03-30)

发布时间：2021-03-30

2021年一级建造师《工程法规》考试共100题，分为单选题和多选题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、下列关于我国对总承包制度的说法中,错误的是()。【单选题】

A.总承包分为工程总承包和施工总承包

B.工程总承包不设立专门的资质

C.具有设计总承包资质的单位可承接相应等级的施工总承包业务

D.具有施工总承包资质的单位,可从事相应等级的工程总承包

正确答案:C

答案解析:   总承包通常分为工程总承包和施工总承包两大类。   我国对工程总承包不设立专门的资质。凡具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业，可以依法从事资质许可范围内相应等级的建设工程总承包业务。但是，承接施工总承包业务的，必须是取得施工总承包资质的企业。故选C。

2、关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法，正确的是（　）。【单选题】

A.省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布

B.省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告

C.较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布

D.自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人大常委会予以公布

正确答案:D

答案解析:自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人民代表大会常务委员会发布公告予以公布。A，由大会主席团发布公告予以公布，B，由常务委员会发布公告予以公布，C选项报经批准后，由较大市的人民代表大会及其常务委员会发布公告予以公布。

3、建筑作品（工程设计图纸及其说明）属于（）的客体。【单选题】

A.物权

B.著作权

C.财产权

D.专利权

正确答案:B

答案解析:本题考查的是著作权。著作权指作者及其他著作权人依法对文学、艺术和科学作品所享有的专有权。

4、某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成（　）。【单选题】

A.重大劳动安全事故罪

B.强令违章冒险作业罪

C.重大责任事故罪

D.工程重大安全事故罪

正确答案:D

答案解析:工程重大安全事故罪，是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。

5、按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工场界环境噪声排放限值为（）。【单选题】

A.昼间60dB（A），夜间 50dB（A）

B.昼间65dB（A），夜间50dB（A）

C.昼间70dB（A），夜间55dB（A）

D.昼间75dB（A），夜间 60dB（A）

正确答案:C

答案解析:本题考查的是排放建筑施工噪声应当符合建筑施工场界环境噪声排放标准。《建筑施工场界环境噪声排放标准》对于噪声限值做了修订。建筑施工过程中场界环境噪声排放限值是昼间70分贝，夜间55分贝，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15分贝。昼间是指6： 00至22：00之间的时段；夜间，是指晚22点至早6点之间的期间。

6、发生下列()情形的,安全生产许可证颁发管理机关应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。【单选题】

A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的

B.超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.违反法定程序颁发安全生产许可证的

D.工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

正确答案:A

答案解析:《安全生产许可证条例》规定，未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款；造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》进一步规定，建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的，责令其在建项目停止施工，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款；造成重大安全事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

7、甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理。在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件（）。【单选题】

A.移送二审法院裁决

B.按撤诉处理

C.按缺席判决

D.进入再审程序

正确答案:B

答案解析:本题考查的是原告无故退庭的法律后果。根据《民事诉讼法》，原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理；被告反诉的，可以缺席判决。

8、某工程事故造成 3 人死亡，10 人重伤，直接经济损失达 2000 万元。根据《生产安 全事故报告和调查处罚案例》，该事故等级为（ ）。【单选题】

A.特别重大事故

B.较大事故

C.重大事故

D.一般事故

正确答案:B

答案解析:较大事故是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤。

9、承包商为追赶工期，向水泥厂紧急发函要求按市场价格订购200吨425 #硅酸盐水泥，并要求三日内运抵施工现场。则承包商的订购行为（）。【单选题】

A.属于要约邀请，随时可以撤销

B.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤回

C.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤销

D.属于要约，而且不可撤销

正确答案:D

答案解析:本题考查的是合同的要约与承诺。该题有3个考点。一是要约与要约邀请的区别；二是要约撤回与撤销的问题；三是该要约能否撤销的问题。《合同法》规定：“要约可以撤回。撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。”《合同法》规定：“要约可以撤销。撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。”《合同法》同时规定了有下列情形之一的，要约不得撤销：（1）要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销；（2）受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作。

10、某建筑工程达到设计文件规定的合理使用年限后,则产权单位()。【单选题】

A.可以继续使用

B.必须组织报废拆除

C.应组织施工单位加固、维修和补强

D.应委托相应资质的勘察、设计单位鉴定,提出加固措施,重新界定使用期

正确答案:D

答案解析:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。

下面小编为大家准备了 一级建造师 的相关考题，供大家学习参考。

---

某工程约定当价格波动超过一定范围时根据价格调整公式调整合同价。已知小调整部分占合同总价的15%，可以调整部分有人工费、运输费、钢筋价格、混凝土价格，其占合同总价的比例分别为20%、10%、25%和30%。基准日期的价格指数均为100，结算时采用的价格指数分别为110、105、106、108。若结算当月完成的合同额1000万元，则调整后的合同金额为（ ）万元。

A、914
B、1059
C、1064
D、1137

答案：C

解析：

2020版教材P267 / 2019版教材P261
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格 :

---

施工单位的下列作法中，违反国家有关环境保护法律规定的有（ ）

A．在施工现场附近的河流中清洗油桶

B．将施工垃圾处理后倒入附近河流

C．转运施工废弃物时未对其进行掩盖

D．居民区附近的高架桥施工时未设置声屏障

E．工程抢修工作一直持续到22点

正确答案：ABD

---

甲施工单位将脚手架安装作业分包给乙单位，后因脚手架质量问题导致甲方丙跌落受伤，则下列关于本案中责任承担的说法中，正确的是（ ）。

A. 甲可要求乙承担违约责任
B. 甲可要求乙承担侵权责任
C. 丙可要求乙承担违约责任
D. 丙可要求脚手架生产厂家承担违约责任
E. 丙可要求甲承担赔偿责任

答案：A,E

解析：

2007年建设工程法规真题第93题

ACD项：甲将安装作业分包给乙，合同仅存在于甲乙之间，乙丙之间没有合同关系。所以甲可以要求乙承担违约责任。A项正确，CD项错误。

E项：因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向本单位提出赔偿要求。所以E项正确。

B项：B项有争议。因为甲单位本身并没有遭受到人身伤害，丙向甲索赔后，甲仍可根据民事索赔向乙要求赔偿，而不能代位行使。所以B项错误。

综上所述，本题正确答案为AE。

---

背景资科
某群体工程，主楼地下二层，地上八层，总建筑面积26800m2,现浇钢筋混凝土框剪结构。建设单
位分别与施工单位、监理单位按照《建筑工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201)、《建设工
程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202)签订了施工合同和监理合同。
合同履行过程中，发生了下列事件：
事件一：监理工程师在审查施工组织总设计时，发现其总进度计划部分仅有网络图和编制说明。
监理工程师认为该部分内容不全，要求补充完善。
事件二：某单位工程的施工进度计划网络图如图1 所示。因工艺设计采用某专利技术，工作F 需
要工作B 和工作C 完成以后才能开始施工。监理工程师要求施工单位对该进度计划网络图进行调整。

事件三：施工过程中发生索赔事件如下：
1.由于项目功能调整变更设计，导致工作C 中途出现停歇，持续时间比原计划超出2 个月，造成
施工人员窝工损失13.6 万元/月×2 月=27.2 万元；
2.当地发生百年一遇大暴雨引发泥石流，导致工作E 停工、清理恢复施工共用时3 个月，造成施
工设备损失费用8.2 万元、清理和修复工程费用24.5 万元。
针对上述（1)、（2)事件，施工单位在有效时限内分别向建设单位提出2 个月、3 个月的工期索
赔，27.2 万元、32.7 万元的费用索赔（所有事项均与实际相符）。
事件四：某单体工程会议室主梁跨度为10.5m，截面尺寸（b×h)为450mm×900mm。施工单位按规
定编制了模板工程专项方案。

1.事件一中，施工单位对施工总进度计划还需补充哪些内容？
2.绘制事件二中调整后的施工进度计划网络图（双代号），指出其关键线路（用工作表示），并
计算其总工期（单位：月）?
3.事件三中，分别指出施工单位提出的两项工期索赔和两项费用索赔是否成立，并说明理由。
4.事件四中，该专项方案是否需要组织专家论证？该梁跨中底模的最小起拱高度、跨中混凝土浇
筑高度分别是多少（单位：mm)？

答案：

解析：

1.施工总进度计划还需补充的内容有：分期（分批）实施工程的开、竣工日期及工期一览表，资
源需要量及供应平衡表等。（注：只需写出题目上缺少的即可）P206
2.(注：只需要将3-4 之间增加一个虚工作即可）

网络图中关键线路有两条，分别是A→B→F→H→I 和A→D→G→H→I。
总工期为25 个月。
3.(1)工期索赔：C 工作索赔工期2 个月不成立。
理由：C 为非关键工作，总时差为1 个月，设计变更后导致工期延误2 个月，对总工期影响只有1
个月，所以，C 工作的工期索赔为1 个月。
费用索赔：C 工作索赔费用27.2 万不成立。
理由：应该索赔13.6 万元/月×1 月=13.6 万元。因为设计变更是非承包商原因导致的承包商自身
经济损失，承包商有权对建设单位提出费用索赔。
(2)工期索赔：E 工作索赔3 个月不成立。
理由：因为E 为非关键工作，总时差为4 个月，不可抗力导致了工期延误3 个月，延误时长未超
过总时差，所以工期索赔不成立。
费用索赔：E 工作索赔32.7 万费用不成立。
理由：在32.7 万中，有8.2 万是不可抗力导致施工设备损失的费用。在不可抗力后，施工单位人
员和机械的损失，不能向建设单位索赔，需要施工单位自己承担。而24.5 万的清理和修复费用是可以
索赔的，因为在不可抗力后的清理和维修费用，应该由建设单位承担的。
4.(1)不需要组织专家论证。P390-392只需要编制《模板工程专项施工方案》。需要编制专项施工方案和组织专家论证的梁跨度分别为
10m 以上和18m 以上。
(2)长度超过4m 的梁板应按照设计起拱，若设计无要求时，可以按照梁跨度的1/1000～3/1000
起拱。因此梁的最小起拱高度为10.5mm。混凝土的浇筑高度为900mm。P117

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。