2021年二级建造师《公路工程》章节练习(2021-03-26)

发布时间：2021-03-26

2021年二级建造师《公路工程》考试共34题，分为单选题和多选题和建造师案例题。小编为您整理第一章 公路工程施工技术5道练习题，附答案解析，供您备考练习。


1、隧道穿越的岩层主要是坚硬岩,岩体较完整,块状或厚层状结构;该隧道的围岩分级为()。【单选题】

A.Ⅱ

B.Ⅲ

C.Ⅳ

D.Ⅴ

正确答案:A

答案解析:Ⅱ级围岩的主要定性特征：坚硬岩、岩体较完整、块状或厚层状结构；较坚硬岩、岩体完整、块状整体结构。

2、边坡坡面用于防护水流对路基的冲刷与淘刷，可分为直接防护和间接防护两类。其中直接防护包括（）。【多选题】

A.植物

B.砌石

C.铺石

D.改移河道

E.石笼

正确答案:A、B、C、E

答案解析:用于防护水流对路基的冲刷与淘刷，可分为直接防护和间接防护两类。（1）直接防护：植物、铺石、抛石、石笼等。（2）间接防护：丁坝、顺坝、防洪堤等导流构造物以及改移河道。

3、预制拱圈和盖板的安装注意事项要求，成品混凝土强度达至设计强度的( )时，方可搬运安装。【单选题】

A.50%

B.60%

C.70%

D.85%

正确答案:D

答案解析:预制拱圈和盖板的安装注意事之一：成品混凝土强度达到设计强度的85%时，方可搬运安装。

4、隧道的主体建筑物包括（）。【单选题】

A.洞身衬砌和照明、通风

B.洞身衬砌和照明、安全设备

C.洞身衬砌和洞门

D.洞身衬砌和照明、排水设施

正确答案:C

答案解析:隧道结构构造，由主体构造物和附属构造物两大类组成。主体构造物是为了保持岩体的稳定和行车安全而修建的人工永久建筑物，通常指洞身衬砌和洞门构造物。

5、评价沥青混合料压实程度的指标称为( )。【单选题】

A.空隙率

B.沥青饱和度

C.流值

D.稳定度

正确答案:A

答案解析:空隙率是评价沥青混合料压实程度的指标。

下面小编为大家准备了 二级建造师 的相关考题，供大家学习参考。
某业主投资一建设工程项目，通过招标选择了一家施工单位，并与之签订了合同。合同约定，在施工过程中，若由于业主原因造成窝工，则机械的停工费用和人工窝工费按台班费和工日费的40％结算支付。该工程按如下计划进行：

在计划执行过程中，出现了如下事件：
事件1：因业主不能及时提供材料使E工作延误2天，G工作延误1天，H工作延误2天。
事件2：因机械故障检修使E工作延误1天，G工作延误1天。
事件3：因业主变更设计，使F工作延误2天。
事件4：因电网停电，使F工作延误0．5天，I工作延误0．5天。
以上事件对同一工作延误时间不在同一时间段内。
为此施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔报告，并附有关资料和证据。主要索赔要求如下：
(1)工期：E停工3天，F停工2．5天，G停工2天，H停工2天，I停工0．5天，要求总计顺延工期10天。
(2)费用：
①机械设备台班费
E工作吊车：(2+1)台班 ×1200元／台班=3600元
F工作搅拌机：(2+0．5)台班 ×300元／台班=750元
G工作小机械：(1+1)台班 ×300元／台班=600元
H工作搅拌机：2台班 ×300元／台班=600元
合计要求补偿机械台班费损失5550元(经监理工程师审核，上述机械台班费单价合理)
②人工费
E工作：3天 ×15人×40元／工日=1800元
F工作：2．5天 ×18人×40元／工日=1800元
G工作：2天 ×8人×40元／工日=640元
H工作：2天 ×18人×40元／工日=1440元
1工作：0．5天 ×10人×40元／工日=200元
合计要求补偿人工费损失5880元(经监理工程师审核，上述人工单价和人工数量合理)。
问题：
1．工期索赔是否合理 为什么
2．机械台班费索赔是否合理 为什么
3．人工费索赔是否合理 为什么

答案：
解析：
1．非承包商原因引起停工，业主应给予工期顺延。但因承包商自身原因引起的停工不应顺延工期，如因施工机械故障原因引起E工作延误1天、G工作1天。同时，不在关键线路上的工序，虽然非承包商原因引起延误，但若有足够时差，对工期不产生影响，不应计入索赔额，如G、F工作。
故合理的工期索赔时间是：
E工作2天+H工作2天+I工作0．5天=4．5天
2 ·业主直接原因或按合同约定应当由业主承担风险的因素而造成的机械窝工，可以索赔，但因承包商自身原因造成的机械窝工，不应索赔。另外，本合同约定机械停工费按台班的40％结算支付应计人索赔计算而非全部。
因此，该项机械台班索赔合理的计算应是：
E工序吊车：2台班 ×1200元／台班：2400元
F工序搅拌机：2．5台班 ×300元／台班一750元
G工序小机械：1台班 ×300元／台班=300元
H工序搅拌机：2台班 ×300元／台班=600元
机械窝工补偿额合计：(2400元+750元+300元+600元) ×40％=1620元
3．人工费索赔分析计算同上。
该项索赔合理的计算应是：
E工序：2天 ×15人×40元／工日=1200元
F工序：2．5天 ×18人×40元／工日=1800元
G工序：1天 ×8人×40元／工日=320元
H工序：2天 ×18人×40元／工日=1440元
I工序：0．5天 ×10人×40元／工日=200元
人工费补偿额合计：(1200元+1800元+320元+1440元4+200元) ×40％=1984元。
在试用期内用人单位以威胁手段强迫劳动者劳动，则劳动者解除劳动合同的条件是（）。

A.提前3天通知用人单位
B.提前30天通知用人单位
C.立即解除不需事先告知用人单位
D.用人单位证明不符合录用条件
答案：C
解析：
2020版教材P133页
用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的.或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。
下列选项中，属于验收批验收合格的依据有( )。

A.主控项目的质量经抽样检验合格
B.一般项目抽样检验合格
C.材料的进场验收和复验合格
D.材料的质量保证资料、试验检测资料齐全、正确
E.施工单位自检合格
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P326
(1)主控项目的质量经抽样检验合格。(2)—般项目中的实测（允许偏差）项目抽样检验的合格率应达到80%，且超差点的最大偏差值应在允许偏差值的1.5倍范围内。(3)主要工程材料的进场验收和复验合格，试块、试件检验合格。(4)主要工程材料的质量保证资料以及相关试验检测资料齐全、正确；具有完整的施工操作依据和质量检查记录。
关于民事诉讼普通程序举证期限的说法，正确的是（ ）。

A.举证期限只能由法院指定
B.举证期限可以由当事人协商确定，不需要法院认可
C.当事人在举证期限内不提交证据的，承担举证不能的后果
D.当事人在举证期限内提交证据确有困难的，可以在举证期限届满后申请延长
答案：C
解析：
2020版教材P314页
本题主要考查的举证时限。 举证时限可以由法律规定或法院、仲裁机构制定，也可以由当事人协商一致，并经人民法院认可。所以A、B都错。当事人在举证期限内提交证据材料确有困难的，应当在举证期限内向人民法院申请延期举证，故D选项不正确。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签