2022年二级建造师《市政工程》历年真题(2022-02-03)
发布时间：2022-02-03
2022年二级建造师《市政工程》考试共34题，分为单选题和多选题和建造师案例题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！
1、关于粘层油喷洒部位的说法，正确的有（ ）。【多选题】
A.沥青混合料上面层与下面层之间
B.沥青混合料下面层与基层之间
C.水泥混凝土路面与加铺沥青混合料层之间
D.沥青稳定碎石基层与加铺沥青混合料层之间
E.既有检查井等构筑物与沥青混合料层之间
正确答案:A、C、D、E
答案解析:双层式或多层式热拌热铺沥青混合料面层之间应喷洒粘层油，而水泥混凝土路面、沥青稳定碎石基层、旧沥青路面上加铺沥青混合料时，也应在既有结构、路缘石和检查井等构筑物与沥青混合料层连接面喷洒粘层油。
2、关于膨润土垫铺设质量控制要点的说法，正确的是（ ）。【单选题】
A.铺设的膨润土垫搭接宽度控制在50±5mm之内
B.根据填埋区基底设计坡向，尽量采用顺坡反向搭接
C.铺设膨润土垫前，要对基底进行修整和检验
D.铺设时，尽量采用十字搭接，避免出现品字形分布
正确答案:C
答案解析:A选项，对铺开的GCL进行调整，调整搭接宽度，控制在250±50mm范围内，拉平GCL，确保无褶皱、无悬空现象，与基础层贴实。B、D选项，根据填埋区基底设计坡向，GCL的搭接应尽量采用顺坡搭接，即采用上压下的搭接方式；注意避免出现十字搭接，应尽量采用品字形分布。C选项，填埋区基底检验合格，进行GCL铺设作业，每一工作面施工前均要对基底进行修整和检验。
3、道路面层的水泥混凝土配合比设计除满足经济性、工作性、耐久性外，还需要满足的指标有（ ）。【单选题】
A.抗压强度
B.抗拉强度
C.抗弯拉强度
D.抗弯拉应变
正确答案:C
答案解析:混凝土的配合比设计在兼顾技术经济性的同时还应满足抗弯拉强度、工作性和耐久性三项指标要求。
4、关于箱涵顶进施工的说法，正确的是（ ）。【单选题】
A.列车运行间隙，可进行顶进作业
B.慢速列车通过时，可进行挖土作业
C.采用机械挖土，每次开挖进尺1.0~1.5m
D.两侧挖土应欠挖200mm后再切土顶进
正确答案:A
答案解析:A选项，在列车运行间隙或避开交通高峰期开挖和顶进；B选项，列车通过时，严禁挖土作业，人员应撤离开挖面；C选项，根据箱涵的净空尺寸、土质情况，可采取人工挖土或机械挖土。一般宜选用小型反铲按设计坡度开挖，每次开挖进尺0.4~0.8m，配装载机或直接用挖掘机装汽车出土；D选项，两侧应欠挖50mm，钢刃脚切土顶进。
5、关于路基处理方法的说法，错误的有（ ）。【多选题】
A.重锤夯实法适用于饱和黏性土
B.换填法适用于暗沟、暗塘等软弱土的浅层处理
C.真空预压法适用于渗透性极低的泥炭土
D.振冲挤密法适用于处理松砂、粉土、杂填土及湿陷性黄土
E.振冲置换法适用于不排水剪切强度Cu＜20kpa的软弱土
正确答案:A、C、E
答案解析:A选项，碾压及夯实，处理方法有重锤夯实、机械碾压、振动压实、强夯（动力固结），适用于碎石土、砂土、粉土、低饱和度的黏性土、杂填土等，对饱和黏性土应慎重采用。B选项，换土垫层，适用于暗沟、暗塘等软弱土的浅层处理。C选项，排水固结，处理方法有天然地基预压、砂井预压、塑料排水板预压、真空预压、降水预压，适用于处理饱和软弱土层，对于渗透性极低的泥炭土，必须慎重对待。D选项，振密、挤密，处理方法有振冲挤密、灰土挤密桩、砂桩、石灰桩、爆破挤密，适用于处理松砂、粉土、杂填土及湿陷性黄土。E选项，置换及拌入，处理方法有振冲置换、深层搅拌、高压喷射注浆、石灰桩等，适用于黏性土、冲填土、粉砂、细砂等；振冲置换法对于不排水剪切强度Cu＜20kPa时慎用。
6、适用于中砂以上砂性土的注浆方法是（ ）。【单选题】
A.劈裂注浆
B.压密注浆
C.电动化学注浆
D.渗透注浆
正确答案:D
答案解析:
7、燃气管网中，安装在最高点和每个阀门之前，用来排放管道内部空气或燃气的装置称为（ ）。【单选题】
A.补偿器
B.放散管
C.排水器
D.调压器
正确答案:B
答案解析:放散管，这是一种专门用来排放管道内部的空气或燃气的装置。放散管应装在最高点和每个阀门之前（按燃气流动方向）。
8、关于改性沥青混合料压实成型的说法，正确的是（ ）。【单选题】
A.初压开始温度不低于150℃，碾压终了的表面温度不低于90℃
B.碾压时压路机的方向轮面向摊铺机，从路外侧向中心碾压
C.宜采用轮胎压路机碾压
D.在超高路段由高向低碾压，在坡道上从低处向高处碾压
正确答案:A
答案解析:A选项，初压开始温度不低于150℃，碾压终了的表面温度应不低于90℃；B选项，碾压时应将压路机的驱动轮面向摊铺机，从路外侧向中心碾压；C选项，改性沥青混合料路面宜采用振动压路机或钢筒式压路机碾压，不宜采用轮胎压路机碾压；D选项，在超高路段则由低向高碾压，在坡道上应将驱动轮从低处向高处碾压。
9、在管道开槽施工中，槽底开挖宽度的正确说法是（ ）。【单选题】
A.管道外径增大，管道一侧的工作面宽度一定增大
B.同管径下，柔性接口比刚性接口所需工作面宽度小
C.化学建材管道比混凝土管道工作面宽
D.沟槽土质越好，槽底开挖宽度越小
正确答案:B
答案解析:A选项，采用机械回填管道侧面时，管道一侧的工作面宽度需满足机械作业的宽度要求。因此与管道外径没有必然联系。BC选项，通过下表可知，B选项正确，C选项错误。D选项，沟槽底部的开挖宽度应符合设计要求。当设计无要求时可按经验公式计算确定：
10、地铁车站施工中，具有施工作业面多、速度快、工期短等优点的是（ ）。【单选题】
A.盖挖法
B.新奥法
C.浅埋暗挖法
D.明挖法
正确答案:D
答案解析:明挖法是修建地铁车站的常用施工方法，具有施工作业面多、速度快、工期短、易保证工程质量、工程造价低等优点。
下面小编为大家准备了 二级建造师 的相关考题，供大家学习参考。
施工中发生如下事件：
事件1：A工作过程中发现局部地质条件与项目法人提供的勘察报告不符，需进行处理，A工作的实际工作时间为34天。
事件2：在B工作中，部分钢筋安装质量不合格，施工单位按监理单位要求进行返工处理，B工作实际工作时间为26天。
事件3：在C工作中，施工单位采取赶工措施，进度曲线如下图。
事件4：由于项目法人未能及时提供设计图纸，导致闸门在开工后第153天末才运抵现场。
问题：
1.计算计划总工期，指出关键线路。
2.指出事件1、事件2、事件4的责任方，并分别分析对计划总工期有何影响。
3.根据事件3，指出C工作的实际工作持续时间；说明第100天末时C工作实际比计划提前（或拖延）的累计工程量；指出第100天末完成了多少天的赶工任务。
4.综合上述事件，计算实际总工期和施工单位可获得的工期补偿天数；计算施工单位因工期提前得到的奖金或因逾期支付的违约金金额。
关键线路为A→B→C→D→E（或：①→②→③→④→⑤→⑥,或以工作名称表示）。
2.事件1的责任方为项目法人,A为关键工作,延误工期4天；
事件2的责任方为施工单位,B为关键工作,延误工期6天；
事件4的责任方为项目法人,G为非关键工作,延误时间超过总时差,延误工期3天。
3.C工作的实际工作持续时间为95天；
第100天末,C工作实际比计划拖延6%的累计工程量；
在第100天末C工作2天的赶工任务。
4.该项目实际工期190天,施工单位可获得4天的工期补偿,实际延误工期1天,施工单位支付逾期违约金20000元。
1.(1)通过工作、节点计算时间参数，总时差为最小的工作为关键工作，由关键工作关键组成的线路为关键线路。
(2)最长线路法计算总工期、确定关键线路（关键工作）。线路最长者为关键线路，关键线路上的工作为关键工作，最长线路上工作持续时间之和为总工期。
本题采用最长线路法计算：
线路一：A→F→E（30天+50天+30天=110天）
线路二：A→B→C→D→E(30天+20天+100天+5天+30天=185天)
线路三：G→D→E(100天+5天+30天=135天)
[解答分析]这是一道有关进度计划的题目，考核对网络进度计划时间参数、概念及计算方法的掌握。
2.根据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）中有关发包人和承包人义务，确定造成进度延误的责任方。判别是否影响工期的方法：是否为关键工作？若是则影响工期；若不是，则判断延误时间是否超过总时差，若超过则影响工期；其余情况均不影响工期。
事件一，“发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料，并保证资料的真实、准确、完整”，可见可认定为项目法人责任。
A为关键工作，延误时间为4天（34-30=4天），影响工期4天。
事件二，“承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查”。可见可认定为施工单位责任。
B为关键工作，延误时间6天（26-20=6天），影响工期6天。
事件四，“发包人的工期延误中，……(5)提供图纸延误……”，认定责任方为项目法人。
G为非关键工作，原总时差为50天，计划工作时间100天，实际完成时间153天，延误时间超过总时差，延误工期3天。
[解答分析]这是一道关于与工期延误有关的题目，考核对造成延误事件的责任认定，判定对总工期影响程度的分析能力。
3.这是一道有关进度曲线（S曲线）图的题目，考核对进度曲线图坐标、曲线和参数含义的掌握。
[解答分析]C工作实际时间应为结束时间与开始时间之间的天数，155-60=95天；
第100天末，计划应完成累计工程量为48%，实际完成累计工程量为42%，C工作实际比计划拖延6%（48%-42%=6%）的累计工程量；
第100天末，C工作完成了42%的累计工程量，完成此累计工程量计划工作时间为42天（92-50=42天），实际工作时间为40天（100-60=40天），完成了2天的赶工任务。
4.依据原逻辑关系，按实际进度时间数据重新计算工期。
线路一：A→F→E（34天+50天+30天=114天）
线路二：A→B→C→D→E（34天+26天+95天+5天+30天=190天）
线路三：G→D→E（153天+5天+30天=188天）实际总工期为190天。
根据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）中，“由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。”
①既影响工期，又增加费用，可提出工期和费用索赔；②不影响工期且增加费用，不可提出工期索赔，但可提出费用索赔；③影响工期且不增加费用，可提出工期索赔，但不可提出费用索赔。
项目法人责任造成A工作影响工期4天，可见施工单位可获得延长4天工期的要求。综合所有事件，施工单位责任造成的延期为1天（190-185+4=1天），按合同约定支付逾期违约金为20000元。
[解答分析]这是一道对工期延误综合分析、与此相关合同履约的题目，考核对网络进度计划综合运用，以及对按合同约定，计算有关工期和费用能力。
B.经营负责人
C.直接责任人
D.项目负责人
B.主要分包单位
C.监理单位项目人员
D.建设单位项目人员
E.全体操作人员
（2）单位工程施工组织设计经上级承包单位技术负责人或其授权人审批后，应在工程开工前由施工单位项目负责人组织，对项目部全体管理人员及主要分包单位进行交底并做好交底记录。
B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下才能进行调解
C.调解达成协议，人民法院一般应制作调解书
D.能够即时履行的案件，人民法院可以不制作调解书
E.调解书一经制作，即发生法律效力
B正确。法院调解是人民法院对受理的民事案件、经济纠纷案件和轻微刑事案件在双方当事人自愿的基础上进行的调解，是诉讼内调解。
C正确。调解达成协议，人民法院一般应制作调解书。
D正确。下列案件调解达成协议，人民法院可以不制作调解书：（1）调解和好的离婚案件；（2）调解维持收养关系的案件；（3）能够即时履行的案件；（4）其他不需要制作调解书的案件。对不需要制作调解书的协议，应当记入笔录，由双方当事人、审判人员、书记员签名或者盖章后，即具有法律效力。
E错误。调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。
声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
- 2021-02-18
- 2021-06-16
- 2020-05-13
- 2021-04-16
- 2019-11-16
- 2022-02-05
- 2021-01-08
- 2020-07-07
- 2020-07-21
- 2022-03-03
- 2020-05-12
- 2021-03-21
- 2022-02-05
- 2021-02-27
- 2022-05-19
- 2020-10-07
- 2022-03-14
- 2022-02-03
- 2021-07-28
- 2020-02-02
- 2021-04-15
- 2019-11-02
- 2021-03-20
- 2021-11-20
- 2020-01-14
- 2022-01-02
- 2021-02-02
- 2020-08-10
- 2022-03-06
- 2019-11-11