2020年二级建造师《市政工程》模拟试题(2020-03-15)

发布时间：2020-03-15

2020年二级建造师《市政工程》考试共34题，分为单选题和多选题和建造师案例题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！


1、市政公用工程常常处于城镇区域，必须在施工组织设计中贯彻（）管理。【单选题】

A.文明施工

B.安全施工

C.绿色施工

D.环境保护

正确答案:C

答案解析:市政公用工程常常处于城镇区域，具有与市民近距离相处的特殊性，因而必须在施工组织设计中贯彻绿色施工理念，详细安排好文明施工、安全生产施工和环境保护方面措施，把对社会、环境的干扰和不良影响降至最低程度。

2、某市政工程网络计划图如下(单位为月)，该工程的关键线路是（）。


【单选题】

A.①→②→⑤→⑥

B.①→②→③→④→⑤→⑥

C.①→③→④→⑥

D.①→③→④→⑤→⑥

正确答案:B

答案解析:关键线路即为总持续时间最长的线路，由图可知，线路①→②→③→④→⑤→⑥总持续时间最长，为10月。

3、适用于长距离、大直径以及高耸构筑物控制测量的平面坐标的传递、同心度找正测量的常用仪器是（ ）。【单选题】

A.全站仪

B.光学水准仪

C.激光准直仪

D.GPS-RTK仪器

正确答案:C

答案解析:本题考核的是激光准直仪。激光准直仪适用于长距离、大直径以及高耸构筑物控制测量的平面坐标的传递、同心度找正测量。

4、天然沥青改性沥青混合料生产温度（）。【单选题】

A.宜较普通沥青混合料提高10摄氏度

B.宜较普通沥青混合料提高15摄氏度

C.宜较普通沥青混合料提高20摄氏度

D.由试验确定

正确答案:D

答案解析:

5、某城市道路以交通功能为主，该道路属于（　）。【单选题】

A.快速路

B.主干路

C.次干路

D.支路

正确答案:B

答案解析:主干路应连接城市各主要分区，以交通功能为主。主干路两侧不宜设置吸引大量车流、人流的公共建筑物的出入口。

6、热拌沥青混合料面层纵缝应采用热接缝，上、下层的纵缝应错开（）以上。【单选题】

A.50mm

B.100mm

C.150mm

D.200mm

正确答案:C

答案解析:沥青混合料面层的施工接缝应紧密、平顺。上、下层的纵缝应错开150mm (热接缝）或300～400mm (冷接缝）以上。故，本题选C。

7、劳务实名制管理形成的资料中，不需要报总包备案的是（）。【单选题】

A.劳务人员身份证复印件

B.继续教育培训档案

C.劳务人员工资台账

D.劳务人员考勤、考核表

正确答案:B

答案解析:B项错误，项目部要定期检查劳务人员培训档案，了解培训开展情况，并可抽查检验培训效果。不需要报总包备案。

8、用作基层的无机结合料的控制指标之一是（）无侧限抗压强度。【单选题】

A.3d

B.7d

C.14d

D.28d

正确答案:B

答案解析:石灰土配合比设计应准确，通过配合比设计确定石灰最佳含量和石灰土的最佳含水量，达到设计要求的7d无侧限抗压强度的要求。

9、管道做功能性试验，下列说法正确的是（）。【单选题】

A.压力管道严密性试验分为闭水试验和闭气试验

B.无压管道水压试验分为预试验和主试验阶段

C.向管道注水应从下游缓慢注入

D.下雨时可以进行闭气试验

正确答案:C

答案解析:管道内注水应从下游缓慢注入，注入时在试验管段上游的管顶及管段中的高点应设置排气阀，将管道内的气体排除。

10、临时设施的种类有（）。【多选题】

A.安全设施

B.办公设施

C.生活设施

D.辅助设施

E.生产设施

正确答案:B、C、D、E

答案解析:临时设施的种类：
（1）办公设施，包括办公室、会议室、保卫传达室等。
（2）生活设施，包括宿舍、食堂、厕所、淋浴室、小卖部、阅览娱乐室、卫生保健室等。
（3）生产设施，包括材料仓库、防护棚、加工棚（站、厂，如混凝土搅拌站、砂浆搅拌站、木材加工厂、钢筋加工厂、机械维修厂等）、操作棚等。
（4）辅助设施，包括道路、院内绿化、旗杆、停车场、现场排水设施、消防安全设施、围墙、大门等。

下面小编为大家准备了 二级建造师 的相关考题，供大家学习参考。
烧结普通砖和毛石砌筑而成的基础特点有( )。

A.抗压性能好
B.整体性较好
C.抗拉、抗弯、抗剪性能较好
D.施工操作简单
E.适用于地基坚实、均匀、上部荷载较小的基础工程
答案：A,D,E
解析：
2020版教材P54页
砖、石基础主要指由烧结普通砖和毛石砌筑而成的基础，均属于刚性基础范畴。这种基础的特点是抗压性能好，整体性、抗拉、抗弯、抗剪性能较差，材料易得，施工操作简便，造价较低。适用于地基坚实、均匀，上部荷载较小，7层和7层以下的一般民用建筑和墙承重的轻型厂房基础工程。
根据《仲裁法》的规定,对于()不受《仲裁法》的调整。

A.婚姻
B.收养
C.运输合同
D.劳动争议仲裁
E.扶养
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P302页
根据《仲裁法》的规定,该法的调整范围仅限于民商事仲裁,即“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”;对于婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷以及依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。另外,劳动争议仲裁和农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷不受《仲裁法》的调整。
某水利工程施工项目，项目法人依据《水利水电工程标准施工招标文件》，与施工单位签订了施工合同。招标文件中的工期为280天，协议书中的工期为240天。
施工过程中发生了以下事件：
事件一：为加强工程质量管理，落实质量责任，依据《关于贯彻质量发展纲要、提升水利工程质量的实施意见》，要求各参建单位落实坚持以人为本、坚持安全为先等“五个坚持”。
事件二：施工单位在按监理单位签发的设计文件组织施工前，发现某部位钢筋混凝土浇筑要求与相关规范规定不一致，向设计单位提出变更建议并附变更方案；设计单位审核后认为施工单位的建议正确，方案合理，向施工单位发出了设计修改文件。
事件三：在施工过程中，根据监理单位的书面指示，施工单位进行了跨河公路桥基础破碎岩石开挖，但公路桥报价清单中无此项内容。主体工程报价清单中有以下单价：
(1）A：混凝土坝砂卵石、岩石地基开挖70元／m3?B：基础处理80元／m3
(2）C：土石坝砂卵石、岩石地基开挖50元／m3?D：基础处理60元／m3
事件四：施工单位经监理单位批准后对基础进行了混凝土覆盖。在下一仓浇筑准备时，监理单位对已覆盖的基础质量有疑问，指示施工单位剥离已浇混凝土并重新检验，检测结果表明，基础质量不合格。施工单位按要求进行返工处理并承担了相应的施工费用，但提出了检验费用支付申请和因此次检验影响进度的工期索赔。
问题：
?1．事件一中的“五个坚持”，除坚持以人为本、坚持安全为先外，还包括哪些内容?
?2．该工程的合同工期应为多少天?为什么?
?3．在事件二设计文件变更过程中，施工单位、设计单位的做法有无不妥之处?说明理由。
?4．在事件三中，如果从4个单价中选用的话，你认为哪一项单价最为合理?说明理由。
?5．在事件四中，施工单位的检验费用支付申请和工期索赔是否成立?为什么?

答案：
解析：
1．除坚持以人为本、坚持安全为先外，“五个坚持”还包括坚持诚信守法、坚持夯实基础、坚持创新驱动。?2．(1）该工程的合同工期应为240天。
(2）理由：根据《水利水电工程标准施工招标文件》，合同文件指组成合同的各项文件，包括：协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求(合同技术条款）、图纸、已标价工程量清单、经合同双方确认进入合同的其他文件。上述次序也是解释合同的优先顺序。协议书优先于招标文件，因此，合同工期应以协议书中的工期为准。
?3．(1）施工单位、设计单位的做法不妥。
(2）理由：根据根据《水利水电工程标准施工招标文件》，工程变更可以由业主、监理机构提出，也可以由设计单位或承建单位提出变更要求和建议，报经业主或由业主授权监理机构按工程承建合同文件规定审查和批准。工程变更指令由业主或业主授权监理机构审查、批准后发出。因此，施工单位向设计单位提出变更建议不符合规定，设计单位向施工单位发出设计修改文件也不符合规定。
?4．(1）A最合理。
(2）理由：根据《水利水电工程标准施工招标文件》有关规定，工程量清单中无适用于变更工作的项目时，则可在合理的范围内参考类似项目的单价或合价作为变更估价的基础。A与“跨河公路桥基础破碎岩石开挖”最为类似，因此认为A单价最为合理。
?5．(1）检验费用支付申请和工期索赔不成立。
(2）理由：承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或）工期延误由承包人承担。
下列关于浇筑止水缝部位混凝土的说法正确的是（）。

A.水平止水片应在浇筑层的下面
B.在止水片高程处，不得设置施工缝
C.当混凝土将要淹没止水片时，应再次清除其表面污垢
D.振捣器不得触及止水片
E.嵌固止水片的模板应适当推迟拆模时间
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P110
1．水平止水片应在浇筑层的中间，在止水片高程处，不得设置施工缝。2．浇筑混凝土时，不得冲撞止水片，当混凝土将要淹没止水片时，应再次清除其表面污垢。3．振捣器不得触及止水片。4．嵌固止水片的模板应适当推迟拆模时间。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签