2020年二级建造师《施工管理》每日一练(2020-12-22)

发布时间：2020-12-22

2020年二级建造师《施工管理》考试共95题，分为单选题和多选题。小编每天为您准备了5道每日一练题目（附答案解析），一步一步陪你备考，每一次练习的成功，都会淋漓尽致的反映在分数上。一起加油前行。


1、某项目承包人，在收到变更指示的第8天，向监理人提交“变更报价书”。总监理工程师在收到承包人“变更报价书”后的第20天，约请承包人商量确定变更价格。在此事件中（）。【单选题】

A.承包人提交“变更报价书”超过时效

B.总监理工程师约请承包人商定变更价格超过时效

C.承包人提交“变更报价书”没有时间要求

D.总监理工程师约请承包人商定变更价格没有时间要求

正确答案:B

答案解析:监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。故，本题选B。

2、单代号搭接网络的时间参数计算时，若某项中间工作的最早开始时间为负值，则应当（ ）。【单选题】

A.将该工作与最后一项工作联系起来

B.在该工作与起点节点之间添加虚箭线

C.增大该工作的时间间隔

D.调整其紧前工作的持续时间

正确答案:B

答案解析:单代号搭接网络的工作最早时间计算时，当出现最早开始时间为负值时，应将该工作与起点节点用虚箭线相连接。

3、“信息存储数字化和存储相对集中”有利于（）。【多选题】

A.项目信息的检索和查询

B.提高数据传输的抗干扰能力和保密性

C.数据和文件版本的统一

D.项目的文档管理

E.提高数据处理的精确性

正确答案:A、C、D

答案解析:“信息存储数字化和存储相对集中”有利于项目信息的检索和查询，有利于数据和文件版本的统一，并有利于项目的文档管理。故，本题选ACD。

4、关于关键工作和关键线路的说法，正确的是（ ）。 【单选题】

A.关键线路上的工作全部是关键工作

B.关键工作不能在非关键线路上

C.关键线路上不允许出现虚工作

D.关键线路上的工作总时差均为零

正确答案:A

答案解析:选项B，正确的说法应为“关键工作是总时差最小的工作，是可以出现在非关键线路上的”；选项C，正确的说法应为“虚工作既不占用时间，也不占用资源，是起区分、联系、断路作用的，可以出现在关键线路上”；选项D，正确的说法应为“当计划工期不等于计算工期时，网络计划中总时差最小的工作为关键工作”。

5、某办公楼的框架柱采用C30混凝土，第三层留置的混凝土试块检验批立方体抗压强度平均值为28MPa，经法定检测单位对工程实体强度检测后，实际平均强度达到了32.78MPa，且最小立体抗压强度达到30.01MPa，则第三层的框架柱应当（）。【单选题】

A.增大截面加固

B.不作处理

C.返工处理

D.限制使用

正确答案:B

答案解析:虽然试块的立方体抗压强度平均值未达到设计要求，但是经过法定检测单位鉴定，实体强度合格，可以不作处理。因此，选项B正确。

下面小编为大家准备了 二级建造师 的相关考题，供大家学习参考。
下列关于金属表面防腐施工要求的说法， 正确的是（ ）

A.防腐蚀涂层全部涂装结束后， 固化后交付使用
B.基体表面温度应高于露点温度 3℃
C.采用双组分涂料应按设计要求配置， 并应搅拌均匀
D.氟涂料应采用刷涂法施工
答案：B
解析：
1.涂料涂层
(1)施工环境温度宜为 10～3℃，相对温度不宜大于 85%，或被涂覆的基体表面温度应比露点温度高 3℃。
(2)防腐蚀涂层全部涂装结束后，应按照规定的时间养护后方可交付使用。
(3)基体表面处理等级符合要求。基体表面的凹凸不平、焊接波纹和非圆弧拐角处，应采用耐腐蚀树脂配制的腻子进行修补。腻子干透后，应打磨平整，并应擦拭干净，再进行底涂层施工。
(4)涂料应在储存期内使用，采用双组分涂料应按质量比配制，并应搅拌均匀。
(5)涂层应均匀，不得漏涂或误涂，涂覆厚度、层数以及前一层涂膜与后一层涂膜间隔时间应按照不同涂料的涂覆工艺要求确定。
(6)氟涂料、富锌涂料宜采用喷涂法施工
A公司中标的某城市高架跨线桥工程，为15跨25m预应力简支梁结构，桥面宽22m;采用φ1200mm钻孔灌注桩基础，埋置式承台，Y型独立式立柱。工程工期210天，中标价2850万元。经过成本预测分析，项目目标成本为2600万元，其中管理成本（间接成本）占10%。根据总体安排，组建了以二级注册建造师（市政公用工程专业）王某为项目负责人的管理班子。施工过程中发生如下事件：事件一：编制目标成本时发现投标报价清单中灌注桩单价偏高，桥面沥青混凝土面层单价偏低。事件二：工程开工两个月后，因资金不足，贷款500万元，共支付利息30万元。事件三：某承台开挖基坑时发现文物，按上级有关部门要求停工30天，导致总工期拖延10天，未发生直接成本损失。问题：1.王某担任本工程项目负责人符合建造师管理有关规定吗？说明理由。2.试用不平衡报价法解释事件一中A公司投标报价的做法。3.本项目利息支出应计入哪类成本？项目目标成本中直接成本是多少？4.针对事件三，项目部可以提出哪些索赔要求？说明理由。

答案：
解析：
1.符合。本工程是中型工程,单跨长度＜40m且单项工程合同款＜3000万元。王某是本专业（市政公用工程专业）的二级建造师,可以担任本项目的项目负责人。2.灌注桩属于能早日结算结账收回工程款的项目（早期项目）,应该提高单价；沥青混凝土面层是晚结算结账收回工程款的项目（后期项目）,应该降低单价,这样可以提高项目的经济效益。3.利息支出属于财务费用,应计入企业管理费。本项目的目标成本中直接成本是2340万元,或(2600×90%)。4.可以提出工期索赔和费用索赔。因为发现文物属于不可抗力（不可预见、不可预料、非施工方原因）,并导致工期延误增加了管理成本。

1.本题的考点为二级建造师（市政公用工程）执业工程规模标准。从背景资料中得知该城市高架跨线桥工程，单跨长度为25m，中标总价为2850万元。王某是市政公用工程专业的二级建造师，可以承接中、小型工程，注册建造师执业工程规模标准（市政公用工程）中城市桥梁项中型工程的规定：单跨的跨度20～40m;单项工程合同额1000万～3000万元。本工程属于中型工程，所以王某担任本项目项目负责人符合建造师管理有关规定。

[解答分析]依据背景资料（某城市高架跨线桥工程，为15跨25m预应力简支梁结构，中标价2850万元）和注册建造师执业工程规模标准（市政公用工程）中型工程中城市桥梁项的规定。2.本题的考点是桥梁常规施工程序及投标不平衡报价法。常规的桥梁结构施工程序，最早开始施工的总是桩基础，最后施工的结构之一是桥面铺装层。投标中最常用策略就是不平衡报价法。该法的操作要点是：能早日结算结账收回工程款的项目（早期项目），应该提高单价；而晚结算结账收回工程款的项目（后期项目），应该降低单价；这里提高和降低单价是相对于该分项工程的市场平均价，要掌握的原则是都要高于本公司成本价；提高单价时要合理，避免引起业主疑虑，怀疑你故意哄抬造价。可见，当采用不平衡报价法时，又要注意使自己的投标总价略低于市场平均价。采用不平衡报价法的好处是：能使本企业尽早收回资金，减少流动资金贷款利息，有利于提高企业经济效益。

[解答分析]依据背景资料和桥梁常规施工程序及投标报价法作答。（相对于市场平均价而言，投标报价清单中灌注桩单价偏高，桥面沥青混凝土面层单价偏低，但都高于A公司成本价。3.本题考点为建筑安装工程费用项目组成。因为建标[2003]206号已被建标[2013]44号取代，上述答案仅供参考。

[解答分析]依据背景资料“经过成本预测分析，项目目标成本为2600万元，其中管理成本（间接成本）占10%;工程开工两个月后，因资金不足，贷款500万元，共支付利息30万元”，以及《关于印发（建筑安装工程费用项目组成）的通知》（建标[2003]206号）作答。4.本题考点索赔成立的条件。项目部开挖某承台基坑时发现文物，按上级有关部门要求停工30天，导致总工期拖延10天，这是非自身因素导致的工期损失和管理费用的损失，按惯例索赔条件成立。项目部应按《建设工程施工合同示范文本》的规定，实施索赔程序。

[解答分析]依据背景资料“某承台开挖基坑时发现文物，按上级有关部门要求停工30天，导致总工期拖延10天，未发生直接成本损失”和索赔成立的条件作答。

当室外燃气钢管的设计输气压力为0.1MPa时，其强度试验压力应为( )。

A.0.1MPa
B.0.15MPa
C.0.3MPa
D.0.4MPa
答案：D
解析：
2020版教材P174
城镇燃气管网附属设备安装要求。一般情况下试验压力为设计输气压力的1.5倍，但钢管不得低于0.4MPa。
民事纠纷发生后，可以采用和解、调解、仲裁、诉讼等方式进行解决，下列关于和解的说法正确的是（）。

A.发生纠纷后，双方当事人可以自行和解，其和解协议没有法律约束力
B.当事人申请仲裁后，可以自行和解并达成和解协议，其和解协议没有法律约束力
C.当事人申请仲裁后达成和解协议的，必须撤回仲裁申请
D.审判阶段的和解没有法律效力
E.诉讼阶段当事人和解以后，法院应当制作和解书，产生法律效力
答案：A,D
解析：
2019新版教材P341页
当事人申请仲裁后，自行和解，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁。和解可以发生在民事诉讼的任何阶段。当事人在诉讼中和解的，应由原告申请撤诉，经法院裁定撤诉后结束诉讼，当事人通过和解处理纠纷，但审判阶段的和解没有法律效力。诉讼阶段的和解没有法律效力，当事人和解以后，可以请求法院调解，制作调解书，经当事人签名盖章产生法律效力。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签