2020年二级建造师《工程法规》每日一练(2020-11-04)

发布时间：2020-11-04

2020年二级建造师《工程法规》考试共80题，分为单选题和多选题。小编每天为您准备了5道每日一练题目（附答案解析），一步一步陪你备考，每一次练习的成功，都会淋漓尽致的反映在分数上。一起加油前行。


1、以下不属于民事诉讼当事人的是()。【单选题】

A.原告、被告

B.共同诉讼人

C.无独立请求权的第三人

D.诉讼代理人

正确答案:D

答案解析:民事诉讼中的当事人，是指因民事权利和义务发生争议，以自己的名义进行诉讼，请求人民法院进行裁判的公民、法人或其他组织。狭义的民事诉讼当事人包括原告和被告。广义的民事诉讼当事人包括原告、被告、共同诉讼人和第三人。

2、在施工合同中,()的合同属于无效合同。【多选题】

A.施工企业伪造资质等级证书签订

B.招标人与投标人串通签订

C.施工企业的违约责任明显过高

D.建设单位的违约责任明显过高

E.约定的质量标准低于强制性标准

正确答案:A、B、E

答案解析:《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：（1） 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（3）以合法形式掩盖非法目的；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。

3、关于建设市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是()。【单选题】

A.不良信用信息公布期限一般为6个月至3年

B.优良信用记录信息公布期限一般为6个月

C.招标投标违法行为记录公告期限为1年

D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月

正确答案:A

答案解析:建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政出发决定作出后7日内，不良信用信息公布期限一般为6个月至3年;优良信用记录信息公布期限一般为3年。

4、王氏兄弟二人达成协议,双方若就父亲遗产分割问题发生争议,提交北京仲裁委员会进行裁决。后双方就父亲遗产分配问题上果然无法协商一致,则解决双方争议可行的法律途径为()。【单选题】

A.只能向有管辖权的人民法院起诉

B.只能申请北京仲裁委员会仲裁

C.既可向有管辖权的法院起诉,也可以申请仲裁

D.只能向双方或者一方住所地仲裁委员会申请仲裁

正确答案:A

答案解析:依据《仲裁法》规定,该法的调整范围仅限于民商事仲裁,即“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”,涉及人身关系的纠纷不受《仲裁法》调整,本案遗产继承纠纷涉及人身关系,因此,王氏兄弟之前的约定无效,A选项正确。

5、某工厂为了节省投资,将4年前为第1个大型厂房做的勘察成果提供给设计院,作为同一厂区建设第2个大型厂房的设计依据。设计院被迫同意使用旧的勘察成果进行设计。该厂房建成后使用仅1年多就发现墙体多处开裂。经检测,墙体开裂系设计中对地基处理不当引起厂房不均匀沉陷所致。根据《建筑法》和《建设工程质量管理条例》有关规定,该质量责任的主要承担方是()。【单选题】

A.设计单位

B.施工单位

C.建设单位

D.监理单位

正确答案:C

答案解析:《建设工程质量管理条例》规定，建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理单位提供与建设工程有关的原始资料。建设单位作为建设活动的总负责方，原始资料必须真实、准确、齐全。故，本题选C

下面小编为大家准备了 二级建造师 的相关考题，供大家学习参考。
某施工单位承接了某桥梁工程，施工单位按照合同工期要求编制了如图3 所示的网络计划(时间单位:d) ，并经监理工程师批准后实施。



在实施过程中，发生了如下事件。
事件1：工作D (l 号台基础)施工过程中，罕见特大暴雨天气使一台施工机械受损，机械维修花费2 万元，同时导致工作D 实际时间比计划时间拖延8d。
事件2：施工单位租赁的施工机械未及时进场，使工作F (l 号台身)实际时间比计划时间拖延8d，造成施工单位经济损失2000 元/d 。
事件3：业主变更设计，未及时向施工单位提供图纸，使工作E (0 号台身)实际时间比计划时间拖延15d，造成施工单位经济损失1600 元/d 。
【问题】
1.根据网络图计算该工程的总工期，并指出关键路线。
2. 分别分析事件1 、2 、3 对总工期的影响9 并计算施工单位可获得的工期补偿。
3. 分别分析施工单位能否就事件1、2、3 导致的损失向业主提出索赔，说明理由，并计算索赔金额。

答案：
解析：
1.该工程的总工期为：15+30+50+40+10=145d。关键路线为A、B、F、H、J
2. 事件1 对总工期没有影响，因为工作D 有10d 的总时差。
事件2 对总工期有影响，会使总工期延长8d，因为工作F 为关键工作。
事件3 对总工期有影响，会使总工期延长时，因为工作E 有10d 的总时差。
施工单位可获得的工期补偿为5d。
3. (1)就事件1 导致的损失，施工单位不能向业主提出索赔。
理由:不可抗力发生后，施工机械的损失由施工单位承担。
(2) 就事件2 导致的损失，施工单位不能向业主提出索赔。
理由：施工单位租赁的施工机械未及时进场属施工单位的责任。
(3) 就事件3 导致的损失，施工单位能向业主提出索赔。
理由：施工罔纸的延误属业主的责任。
索赔金额为：15X1600=24000 元。
组合场占用面积少，便于组件的吊装；但钢材耗用量大，安全状况较差的锅炉受热面组合形式是（ ）。

A.整体组立
B.分解组立
C.直立式组合
D.横卧式组合
答案：C
解析：
2020版教材P95
本题考查的是锅炉系统主要设备的安装技术要求。直立式组合：其优点在于组合场占用面积少，便于组件的吊装；缺点在于钢材耗用量大，安全状况较差。
《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，下列不属于合同文件组成部分的是( )。

A.协议书
B.图纸
C.已标价工程量清单
D.投标人要求澄清招标文件的函
答案：D
解析：
2019版教材P186页
根据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版），合同文件指组成合同的各项文件，包括：协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸、已标价工程量清单、经合同双方确认进入合同的其他文件。上述次序也是解释合同的优先顺序。
招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，可以处（）万元罚款。

A.1～5
B.1～10
C.3～5
D.5～10
答案：A
解析：
2019版教材P88页
招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同投标的，或者限制投标人之间竞争的，责令改正，可以处1万元以上5万元以下的罚款。@##

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签