2020年二级建造师《工程法规》历年真题(2020-01-05)

发布时间：2020-01-05

2020年二级建造师《工程法规》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！


1、根据《生产安全事故报告调査处理条例》，事故的等级划分包括（）。【多选题】

A.一般事故

B.较大事故

C.严重事故

D.重大事故

E.特别重大事故

正确答案:A、B、D、E

答案解析:本题考査的是生产安全事故的等级划分标准。根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故。

1、下列安全生产责任中，尾于施工单位安全生产管理机构专职安全生产管理人员责任的是()。【单选题】

A.落实制定安全生产规章制度和操作规程

B.确保安全生产费用的有效使用

C.检査危险性较大工程安全专项施工方案的落实情况

D.组织制定安全施工措施

正确答案:C

答案解析:本题考査的是施工单位的安全生产责任制度。建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检査过程中具有以下职责：査阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况；检査危险性较大工程安全专项施工方案落实情况；监督项目专职安全生产管理人员履责情况;监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况；对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定；对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出査封的处理决定；对施工现场存在的重大安全隐患有权越级报告或直接向建设主管部门报告；企业明确的其他安全生产管理职责。

1、在建设工程招投标活动中，关于联合体投标的说法，正确的有（）。【多选题】

A.联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义招标，又可以自己名义招标

B.两个以上的个人可以组成联合体

C.招标人可以强制投标人组成联合体

D.在资格预审前，联合体可以增加成员

E.联合体各方就中标项目承担连带责任

正确答案:D、E

答案解析:本题考查的是联合体投标。两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。联合体应当在提交资格预审申请文件前组成，资格预审后联合体增减、更换成员的， 其投标无效。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

1、根据《合同法》，免除施工单位违约责任的情形有（　）。【多选题】

A.施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误

B.因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误

C.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加

D.由于战争，施工单位暂停施工，致使工期延误

E.因迟延履行而遭遇洪水，导致工期延误

正确答案:C、D

答案解析:本题考查的是违约责任及违约责任的免除。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1、关于担保的说法，正确的是（　）。【单选题】

A.担保是用益物权的一种

B.担保的目的是保障特定债权实现

C.担保合同是主合同

D.反但保不适用《担保法》的规定

正确答案:B

答案解析:本题考查的是担保与担保合同的规定。选项A，用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。选项C，担保合同是主合同的从合同。

1、根据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全軎故造成人员伤亡等损失，应当依法承担略偿责任，拒不承担的，由（）依法强制执行。【单选题】

A.人民法院

B.人民政府

C.建设行政主管部门

D.安全生产监督管理部门

正确答案:A

答案解析:《安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任；拒不承担或者其负责人逃匿的，由人民法院依法强制执行。

1、关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收，下列说法中，正确的是（）。【单选题】

A.分期建设分期投入生产的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。

B.需进行试生产的建设项目，环境保护设施应当自建设项目正式投入试生产之日起1个月内申请验收

C.建设行政主管部门收到验收申请之日起15日内，完成环境保护设施验收

D.环境保护设施验收不合格，主体工程正式投入生产的，由建设行政主管部门责令停止生产

正确答案:A

答案解析:本题考查的是建设工程竣工环保验收。选项B需要进行试生产的，建设单位应当自投入试生产之日起3个月内申请验收。选项C，环境保护部门自收到申请之日起30日内完成验收。选项D，应由环境保护行政主管部门责令停止生产或者使用。

1、根据《建筑施工场界环境躁声排放标准》（GB12523—2011)。建筑施工场界环境夜间噪声的夜间是指()期间。【单选题】

A.21点至次日6点

B.22点至次日8点

C.21点至次日8点

D.22点至次日6点

正确答案:D

答案解析:本题考査的是施工现场噪声污染防治的规定。“夜间”是指 22:00至次日6:00之间的时间段。

1、关于无效合同的说法，正确的有（）。【多选题】

A.无效合同不具有违法性

B.无效合同具有违法性

C.无效合同部分无效会影响其他部分的效力

D.无效合同自订立之时就不具有法律效力

E.无效合同可能会损害社会公共利益

正确答案:B、D、E

答案解析:本题考查的是无效合同。无效合同是指合同虽然已经成立，但因合同内容或者形式违反了法律、行政法规的强制性规定和社会公共利益，因而不能产生法律约束力，不受法律保护的合同。无效合同的特征是：具有违法性;具有不可履行性、自订立之时就不具有法律效力。

1、根据《合同法》应当采用书面形式的合同有（）。【多选题】

A.建设工程勘察合同

B.委托合同

C.建设工程施工合同

D.承揽合同

E.建设工程设计合同

正确答案:A、C、E

答案解析:本题考查的是建设工程施工合同的法定形式《合同法》规定， 建设工程合同应当采用书面形式。

下面小编为大家准备了 二级建造师 的相关考题，供大家学习参考。
涵洞的附属工程包括（ ）。

A. 锥形护坡
B. 洞口铺砌
C. 进口
D. 出口
E. 人工水道
答案：A,B,E
解析：
承包人承担某溢洪道工程施工，为降低成本、加快进度，对闸墩组织流水作业。经监理工程师批准的网络进度计划如下(单位：天)。



施工过程中发生以下事件：
事件1：由于生产工人偏少，第Ⅱ施工段模板制安用时15天完成。
事件2：因钢筋绑扎不满足规范要求，第1施工段钢筋绑扎返工，耗时5天，增加费用2万元。
事件3：混凝土浇筑时，仓内出现粗骨料堆叠情况，施工人员采取水泥砂浆覆盖的措施进行处理。
事件4：翼墙底板施工中，为加快工程进度，施工单位自行将垫层和底板同时浇筑，并将垫层混凝土强度等级提高到与底板相同。监理机构发现该问题后，发出监理指示要求整改。
问题：
1.指出网络进度计划的工期和关键线路。
2.分别分析事件1、事件2对闸墩混凝土工程计划工期有何影响？实际工期是多少？指出承包人可以索赔的工期和费用。
3.指出事件3中施工措施对工程质量可能造成的不利影响，并说明正确做法。
4.根据事件4，指出承包人做法的不妥之处，并简要说明理由。该事件中若进行变更，应履行什么程序？

答案：
解析：
1.网络进度计划的工期为48天。关键线路为①→②→④→⑧→⑨→⑩。
2.事件1中,因为“模板Ⅱ”为关键工作,影响工期3天。
事件2中,因为“钢筋Ⅰ”为非关键工作,工作总时差为4天,返工耗时5天,影响工期1天。
实际工期51天。
承包人不可以索赔工期和费用（或可以索赔的工期0天、费用0元）。
3.可能造成的不利影响：造成内部蜂窝。
混凝土浇筑时,仓内粗骨料堆叠时,应将粗骨料均匀地分布于砂浆较多处,不得用水泥砂浆覆盖。
4.自行将垫层和底板混凝土同时浇筑不妥。
承包人必须按设计要求施工,没有监理机构的指示,承包人不得擅自进行变更。
该事件中若进行变更,由承包人向监理机构提交详细的变更申请报告,经设计单位、发包人同意后,监理机构向承包人发出变更指示。



1.网络进度计划的工期和关键线路的确定方法常用的有三种：
第一种方法是通过网络计算，求出工作的六个时间参数，总时差最小（或为零）的工作是关键工作，全部由关键工作组成的线路是关键线路；
第二种方法也是通过标号法计算节点的最早时间，同时标出源节点，最后从左向右把源节点找出并连成的线路就是关键线路；
第三种方法是列出网络计划中全部的线路并计算其线路长度，最长的线路即为关键线路。本题中既要找出关键线路又要分析事件中工作拖延对工期的影响。故采用第一种方法更为妥当。计算如下图。




[解答分析]本小题是一道进度方面的题，主要考核工期和关键线路的确定方法。
2.根据上述网络计算，事件1、事件2对工期的影响显而易见。但因为“模板Ⅱ”和“钢筋Ⅰ”是平行工作，虽然分别影响3天和1天，但是综合影响是3天，故实际工期为48+3=51天。事件1、事件2都是由承包商自身责任造成的，承包商的责任造成的延误不可索赔。故承包商不可以索赔工期和费用。
[解答分析]本小题考点是独立分析单个工作延误对工期的影响，综合分析工作延误对工期的影响，分析导致工作延误的责任方。
3.SDJ207-82第4.5.8条和4.5.9条规定：
4.5.8浇入仓内的混凝土应随浇随平仓，不得堆积。仓内若有粗骨料堆叠时，应均匀地分布于砂浆较多处，但不得用水泥砂浆覆盖，以免造成内部蜂窝。
4.5.9浇筑混凝土时，严禁在仓内加水。如发现混凝土和易性较差时，必须采取加强振捣等措施，以保证混凝土质量。
[解答分析]本小题是有关施工技术方面的，主要考核混凝土施工规范中强制性条文内容。
4.《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）通用合同条款规定的承包人的主要义务和责任有：
在签订合同后及时进入施工现场完成施工准备工作，并应认真执行监理机构发出的与合同有关的任何指示，严格按照施工图纸和技术条款中规定的质量要求完成全部承包工作。
《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）规定的工程变更、违约与索赔的处理方法是：
(1)变更设计标准和规模时，应由发包人上报并经原设计审批部门批准。工程的任何设计变更，应由发包人征得原设计单位同意，取得相应图纸和说明。
(2)没有监理机构的指示，承包人不得擅自进行设计变更。
[解答分析]本小题是合同管理方面的题，主要考核承包人义务和设计变更。本例中承包人属于擅自进行设计变更。

工程竣工验收报告应当包括工程报建日期，施工许可证号，施工图设计文件审查意见，（ ）。

A．勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件

B．验收人员签署的竣工验收原始文件

C．市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料

D．施工单位签署的工程质量保修书

E．备案机关认为需要提供的有关资料

正确答案：ABCE
属于消防工程避难设施的是（）。2015

A.应急照明装置
B.手动报警按钮
C.自动喷淋设施
D.感火探测器
答案：A
解析：
考查内容：消防工程的组成。避难设施包括：应急照明装置和诱导灯。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签