2021年二级建造师《工程法规》模拟试题(2021-01-21)

发布时间：2021-01-21

2021年二级建造师《工程法规》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、《工伤保险条例》规定，劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向（ ）提出申请。【单选题】

A.省级劳动能力鉴定委员会

B.市级（设区）劳动能力鉴定委员会

C.区级劳动能力鉴定委员会

D.有资质的三甲医院

正确答案:B

答案解析:《工伤保险条例》第23条规定，劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向设区的市级劳动能力鉴定委员会提出申请，并提供工伤认定决定和职工工伤医疗的有关资料。因此，正确选项为B。

2、建设单位未将保证安全施工的措施或拆除工程的有关资料报送有关部门备案的,责令()。【单选题】

A.工程停工

B.限期改正,给予警告

C.给予罚款

D.给予刑事处罚

正确答案:B

答案解析:建设单位未将保证安全施工的措施或拆除工程的有关资料报送有关部门备案的,责令限期改正，给予警告。故，本题选B

3、《招标投标法》规定，投标文件有下列情形，招标人不予受理（）。【多选题】

A.逾期送达的

B.未通过资格预审的

C.未按规定格式填写的

D.无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的

E.未按招标文件要求密封的

正确答案:A、B、E

答案解析:《招标投标法实施条例》进一步规定，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。

4、建筑业企业资质的法定条件主要包括有符合规定的()。【多选题】

A.注册资本

B.从业人员

C.专业技术人员

D.技术装备

E.已完成的建筑工程业绩

正确答案:A、C、D、E

答案解析:施工企业资质的法定条件：1.有符合规定的注册资金；2.有符合规定的专业技术人员；3.有符合规定的技术装备；4.有符合规定的已完成工程业绩。

5、2008年4月1日，甲公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙公司于2009年1月1日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为（　 ）。　【单选题】

A.2010年1月1日

B.2011年1月1日

C.2009年4月1日

D.2010年4月1日

正确答案:A

答案解析:需要注意的是，行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。

6、劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期最长不得超过（   ）个月。【单选题】

A.1

B.2

C.3

D.6

正确答案:B

答案解析:劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。

7、甲建筑材料公司聘请王某担任推销员,双方签订劳动合同,约定劳动试用期6个月,6个月后再根据王某工作情况,确定劳动合同期限,下列选项中表述正确的是()。【单选题】

A.甲建筑材料公司与王某订立的劳动合同属于无固定期限合同

B.王某的工作不满一年,试用期不得超过一个月

C.劳动合同的试用期不得超过6个月,所以王某的试用期是成立的

D.试用期是不成立的,6个月应为劳动合同期限

正确答案:D

答案解析:劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。选项D符合《劳动合同法》。

8、施工中发包人如需提前竣工应签订提前竣工协议，该协议应包括（）等内容。【多选题】

A.承包人为保证工程质量和安全采取的措施

B.发包人为提前竣工提供的条件

C.承包人为提前竣工对材料供应商的要求

D.发包人为提前竣工提出对监理工程师的要求

E.提前竣工所需追加合同价款

正确答案:A、B、E

答案解析:施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。故本题答案为选项A、B、E。

9、以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的,由注册机关()。【单选题】

A.给予警告,一年内不准再申请注册

B.撤销注册,处以罚款,三年内不准再次申请注册

C.撤销注册,没收非法所得

D.责令改正,处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款

正确答案:B

答案解析:以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，由注册机关撤销其注册，3年内不得再次申请注册，并由县级以上地方人民政府建设主管部门处以罚款。

10、下列关于物权的说法，正确的有（ ）。【多选题】

A.所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产上

B.用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产上

C.国家所有土地的所有权和使用权都不能转移

D.建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该土地的所有权

E.两个抵押权可以同时存在与同一不动产之上

正确答案:A、B、E

答案解析:所有权和抵押权、用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产上，国家所有土地的所有权不能转移，使用权可以转移，因此选项C、D错误。订立抵押合同是，抵押权人和抵押人在合同中不得约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物的所有权转移为债权人所有。同一财产可以两个以上的债权人抵押。

下面小编为大家准备了 二级建造师 的相关考题，供大家学习参考。

---

招标信息的修正要遵循的原则中不包括（）。

A.完整
B.时限
C.形式
D.全面

答案：A

解析：

2020新版教材P228页
招标信息的修正需要遵循的原则有：时限、形式和全面。

---

根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》的规定，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起20个工作日内对外进行记录公告。违法行为记录公告期限为（）。

A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.1年

答案：B

解析：

2020版教材P106
《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起20个工作日内对外进行记录公告。违法行为记录公告期限为6个月。依法限制招标投标当事人资质（资格）等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定。

---

某纺织厂房工程，建筑面积12000m2，地上4层，板式基础。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-990201）签订了施工承包合同。合同约定工程工期按底板、结构、装饰装修三个阶段分别考核，每个阶段提前或延误一天对等奖罚5000元，总工期300天。
工程施工过程中发生了下列事件：
事件一：项目经理部将底板划分为二个流水施工段组织流水施工，并将钢筋、模板、混凝土浇筑施工分别组织专业班组作业，流水节拍和流水步距均为4天。
事件二：底板施工过程中，该项目所在区域突然降温并伴随着大雪形成冻害（当地气象记录40年未出现过），给建设单位和施工单位均造成了损失。施工单位认为这些冻害损失是由于突然降温造成，为不可抗力，提出下列索赔：(1)清理积雪、恢复施工的费用8.2万元；(2)工人冻伤治疗费用9.7万元；(3)现场警卫室被积雪压塌损失费用0.7万元；(4)清理积雪、恢复底板施工需花费的时间5天。总监理工程师确认属实，并就应由建设单位承担的部分予以签字确认。在清理、恢复底板施工的过程中，由于施工单位自身安排工作失误，实际用了6天时间，超过总监理工程师确认天数一天。
事件三：由于工艺特殊，地面平整度要求较高，设计做法采用自流平地面；
事件四：合同中对A、B、C三个检验批不合格控制率分别作了A：4%;B：3%；C:3%的约定，实际检查结果如下：



问题：
1.事件一中：
(1)画出底板工程施工进度横道图。
(2)底板施工为何种流水施工组织类型？
(3)计算底板施工工期。
2.事件二中：
(1)建设单位和施工单位分别应承担的损失费用为多少万元？
(2)工期批准顺延了多少天？
(3)底板施工总工期为多少天？说明理由。
3.按顺序列出事件三中自流平地面的施工步骤。
4.列式计算事件四中各检验批不合格率，并指出不合格项。

答案：

解析：

1.(1)底板施工进度横道图如下所示：



(2)流水施工组织类型是：等节拍（奏）流水施工。
(3)底板施工工期为：16d。
2.(1)建设单位和施工单位分别应承担的损失费用为：建设单位承担的损失费用为8.2万元；施工单位承担的损失费用为：“治疗费十警卫室损失费十清理超期1d罚款”,即：9.7+0.7+0.5=10.9万元。
(2)工期顺延了5d；
(3)底板施工总工期为：16+6=22d,因为采用了等节拍流水施工方式组织施工,且另外增加了“清理积雪、恢复底板施工”6d时间。
3.自流平地面施工步骤如下：
(1)基层清理；
(2)抄平设置控制点；
(3)设置分格条；
(4)涂刷界面剂；
(5)滚涂底层；
(6)批涂批刮层；
(7)研磨清洁批补层；
(8)漫涂面层；
(9)养护（成品保护）。
4.(1)A：不合格率：2/100×100%=2%＜4%；
(2)B：不合格率：4/100×100%=4%>3%；
(3)C：不合格率：3/100×100%=3%。
可见,B检验批不合格。



1.这是一道施工进度控制方面（流水施工方法在建筑工程中的应用）的试题，主要涉及等节奏流水施工计划的概念、绘制以及施工工期的计算。
考点解析：流水施工组织。根据流水节拍的特征，流水施工可分为有节奏流水施工和无节奏流水施工，根据流水节拍的特征，流水施工可分为无节奏流水施工和有节奏流水施工，具体如下表所示。



其中，等节奏流水施工的特点为：
①所有施工过程在各个施工段(m)上的流水节拍(t)均相等；
②相邻的施工过程的流水步距(K)相等，且等于流水节拍，即K=t；
③专业工作队数等于施工过程数（n），即每个施工过程成立一个专业工作队；
④各个专业工作队在各施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。
等节奏流水施工的施工工期计算公式为：



式中r—施工层数；G—工艺间歇时间；Z—组织间歇时间；C—提前插入时间（搭接时间）。
综上所述，本案例给出的条件比较适合“等节奏流水施工”的特点。解题的关键是根据流水节拍，确定流水步距，然后利用公式：



得出总工期。
2.这是一道施工合同管理方面的试题，涉及施工合同文件的组成。考点解析：《建设工程施工合同（示范文本）》的应用。根据<建设工程施工合同（示范文本）》GF-990201，不可抗力事件造成的时间及经济损失，应由双方按以下方法分别承担：
①工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；
②发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
③承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；
④停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
⑤工程所需清理、修复费用，由发包人承担；
⑥延误的工期相应顺延。
总之，工程本身的损失及后续费用、第三人员伤亡及财产损失由发包人承担，双方的财产损失及人员伤亡由双方分别负责，工期顺延。在本题中，“冻害”属于不可抗力；可见，“清理积雪、恢复施工的费用（8.2万元）”由发包人承担，是其合同义务（责任）；延误的工期，即“清理积雪、恢复底板施工需花费的时间5d”可以顺延。“工人冻伤治疗费用（9.7万元）”与“现场警卫室被积雪压塌损失费用（0.7万元）”由承包人承担，因为这是其合同义务（责任），理应由承包人自己承担风险。此外，在清理、恢复底板施工的过程中，由于施工单位自身安排工作失误，实际用时超过总监理工程师确认天数1d，可见应承担延误1d的工期“罚款”（0.5万元），也即损失相应增加0.5万元。
注：《建设工程施工合同（示范文本）》GF-19990201已更新为《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201。
3.这是一道装饰装修工程施工技术方面（地面工程施工技术要求）的试题，主要涉及自流平地面施工工艺流程。考点解析：建筑地面工程施工技术。
自流平地面施工工艺流程为：清理基层一抄平设置控制点一设置分段条一涂刷界面剂一滚涂底层一批涂批刮层一研磨清洁批补层一漫涂面层一养护（保护成品）。考生在答题时要特别注意，这是一道施工工艺题，一定要按照其工艺流程（施工的先后顺序）作答。回答缺项可能会得分，但回答时工序前后错误肯定不能得分。
4.这是一道建筑工程的竣工验收方面（检验批质量验收）的试题，主要涉及检验批验收不合格率计算与合格与否判断。考点解析：检验批质量验收。不合格率计算式为：“不合格率=（累计不合格点数/100）×100%，”“累计不合格点数”就是指在检验批验收时抽检的总点数（100点）中超出“规定偏差”的点数的累计值（总和），在A检验批中，超出“规定偏差(±4)”的点数为2（5/1，-5/1），不合格率为2%，没有超过不合格控制率(4%)，合格；在B检验批中，超出“规定偏差（+4，-3）”的点数为4（5/1，-5/1，-4/2），不合格率为4%，超过不合格控制率(3%)，不合格；在C检验批中，超出“规定偏差(±3)”的点数为3（4/1，-5/1，-4/1），不合格率为3%，没有超过不合格控制率(3%)，合格；可见，只有B检验批不合格。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。