2021年监理工程师《合同管理》历年真题(2021-02-25)
发布时间：2021-02-25
2021年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！
1、根据FIDIC《施工合同条件》,对业主和承包商有约束力的合同的有效期终止日应为()【单选题】
A.颁发工程接收证书日
B.颁发履约证书日
C.承包商提交结清单日
D.结清单生效日
正确答案:D
答案解析:合同有效期为自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止。
2、某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同,执行的是政府指导价,价格为4000元/吨,合同约定2011年3月1日提货,但施工企业逾期至2011年4月10日才提货,而此时政府指导价已调整为4500元/吨。该施工企业给供应商的钢材款应按()【单选题】
A.4500元/吨计算并追加违约金
B.4000元/吨计算并追加违约金
C.4500元/吨计算
D.4000元/吨计算
正确答案:C
答案解析:建设工程委托监理合同的专用条件第10条规定;本合同在实施过程中如与国家及本市颁布的新法规有抵触时,按国家当时颁布的新法规执行。本题中施工企业逾期至2011年4月10日提货,应按照当时的政府指导价格4500元/吨付款。
3、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效,则关于合同解决方式的说法,正确的是()【单选题】
A.合同无效,因而约定仲裁解决争议的条款也无效
B.合同无效,约定仲裁解决争议的条款仍有效
C.诉讼解决合同争议
D.合同无效后,应通过按先仲裁、后仲裁的程序解决争议
正确答案:B
答案解析:合同成立后,合同中的仲裁条款是独立存在的,合同的无效、变更、解除、终止,不影响仲裁协议的效力。
4、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人采购材料运抵现场后,应由()共同清点。【单选题】
A.发包人与承包人
B.承包人与供货人
C.工程师与供货人
D.工程师与承包人
正确答案:D
答案解析:承包人在材料设备到货前24小时应通知工程师共同进行到货清点。
5、工程项目招投标中,确定中标人的权利属于()【单选题】
A.招标人
B.评标委员会
C.招标代理机构
D.招标监督机构
正确答案:A
答案解析:招标人应该根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人,也可以授权评标委员会直接确定中标人。中标人确定后,招标人向中标人发出中标通知书,同时将中标结果通知未中标的投标人并退还他们的投标保证金或保函。因此,确定中标人的权利属于招标人。
6、因不可抗力致使不能实现合同目的,合同当事人一方发出通知提出解除合同,则该合同解除日应为()【单选题】
A.不可抗力发生日
B.发出通知日
C.通知到达对方日
D.对方同意日
正确答案:C
答案解析:当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的,应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。
7、采用FIDIC《施工合同条件》中的“暂列金额”的特点有()【多选题】
A.该笔款额包括在中标通知书注明的“接受的合同款额”内
B.属于承包人控制使用的应急费
C.工程师有权根据工程进展的实际需要使用该笔款项
D.该笔款项的支出只能用于与业主签订施工合同的承包人
E.工程竣工结算前,该笔款项可以只使用一部分金额
正确答案:C、E
答案解析:暂列金额实际上是一笔业主方的备用金,用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额。施工过程中工程师有权依据工程进展的实际需要经业主同意后,用于施工或提供物资、设备,以及技术服务等内容的开支,也可以作为供意外用途的开支。他有权全部使用、部分使用或完全不用。
8、根据FIDIC《施工合同条件》,关于解决合同争议程序的说法正确的是()【单选题】
A.双方协商一争端裁决委员会决定一仲裁
B.工程师确定→双方协商→争端裁决委员会决定
C.工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁
D.双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定
正确答案:C
答案解析:解决合同争议的程序如下:①提交工程师决定;②提交争端裁决委员会决定;③双方协商;④仲裁。
9、根据《建设工程设计合同(示范文本)》,关于初步设计应满足的深度要求的说法,错误的是()【单选题】
A.满足主要材料订货的需要
B.满足非标准设备制作的需要
C.满足编制施工招标文件的需要
D.满足编制施工图设计文件的需要
正确答案:B
答案解析:初步设计文件应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要。而B项为施工图设计应当满足的需要。
10、某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险,保险人承担保险责任的开始时间是()【单选题】
A.中标通知书发出日
B.施工合同协议书签字日
C.保险合同签字日
D.工程材料运抵施工现场日
正确答案:D
答案解析:建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始,至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格,或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止,以先发生者为准。
下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。
B.质量因素较为重要的工程
C.投资控制比较严格的工程
D.时间因素最为重要的建设工程
B.工程勘察设计文件
C.工程施工设计文件
D.有关质量管理方面的法律法规、部门规章与规范性文件
E.质量标准与技术规范(规程)
B.中级及以上专业技术职称
C.经过监理业务培训
D.工程类注册执业资格
E.2年及以上工程实践经验
监理员由具有中专及以上学历并经过监理业务培训的人员担任。
在施工过程中，发生了下列事件。?
事件1：施工到第2个月时，业主要求增加一项工作D，工作D持续时间为4个月。
工作D安排在工作A完成之后、工作I开始之前。
事件2：由于设计变更导致工作G停工2个月。
事件3：由于不可抗力的暴雨导致工作D拖延1个月。
上述事件发生后，为保证不延长总工期，承包商需通过压缩工作G的后续工作的持续时间来调整施工进度计划。根据分析，后续工作的费率是：工作H为2万元/月，工作1为2．5万元/月，工作J为3万元/月。
【问题】
1．该建设项目初始施工进度计划的关键工作有哪些?计划工期是多少?
2．在该建设项目初始施工进度计划中，工作C和工作E的总时差分别是多少?
3．绘制增加工作D后的施工进度计划并计算此时的总工期。
4．工作G、D拖延对总工期的影响分别是多少?说明理由。
5．根据上述情况，提出承包商施工进度计划调整的最优方案，并说明理由。
2．(1)工作C的总时差：17-(3+2+3+5+3)=1(个月)。
(2)工作E的总时差：17-(3+3+6+3)=2(个月)。
3．增加工作D后的施工进度计划，如图18—3所示。
此时的总工期：3+3+3+5+3=17(个月)。
4．工作G、D拖延对总工期影响的判断及理由如下。
(1)工作G的拖延使总工期延长2个月。
理由：工作G位于关键线路上，它的拖延将延长总工期。
(2)工作D的拖延对总工期没有影响。
理由：工作D没在关键线路上，对总工期没有影响。
5．承包商施工进度计划调整的最优方案：各压缩I工作和J工作的持续时间1个月。
理由：调整的方案包括三种，第一种方案是压缩J工作的持续时间2个月，其增加的费用为3×2=6(万元)；第二种方案是各压缩1工作和J工作的持续时间1个月，其增加的费用为2．5×1+3×1=5．5(万元)；第三种方案是压缩I工作的持续时问2个月，同时压缩H工作的持续时间1个月，其增加的费用为2．5×2+2×1=7(万元)。
由于第二种方案增加的费用最低，因此，施工进度计划调整的最优方案是各压缩I工作和J工作的持续时间1个月。
声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
- 2021-05-31
- 2020-06-16
- 2019-11-05
- 2021-01-30
- 2020-01-14
- 2021-04-02
- 2020-08-30
- 2021-01-13
- 2020-05-02
- 2020-10-13
- 2021-09-02
- 2020-06-29
- 2020-01-10
- 2019-12-08
- 2020-09-01
- 2021-04-08
- 2020-08-12
- 2020-10-31
- 2021-07-23
- 2020-05-07
- 2019-11-01
- 2020-03-28
- 2020-01-07
- 2020-02-18
- 2021-05-13
- 2019-11-19
- 2020-11-28
- 2020-11-29
- 2020-10-26
- 2020-08-15