2021年监理工程师《合同管理》历年真题(2021-09-02)

发布时间：2021-09-02

2021年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、根据FIDIC《施工合同条件》,承包商提交工程师审查的施工进度计划应包括的内容有()。【多选题】

A.施工作业的时间安排

B.各施工阶段准备采用的施工方案

C.各阶段准备投入的人员和设备数量

D.分包商施工各阶段的安排计划

E.指定分包商施工各阶段的安排计划

正确答案:A、B、E

答案解析:本题涉及的考点是施工进度计划的内容。(1)实施工程的进度计划。视承包工程的任务范围不同,可能还涉及设计进度(如果包括部分工程的施工图设计的话);材料采购计划;永久工程设备的制造、运到现场、施工、安装、调试和检验各个阶段的预期时间(永久工程设备包括在承包范围内的话)。(2)每个指定分包商施工各阶段的安排。(3)合同中规定的重要检查、检验的次序和时间。(4)保证计划实施的说明文件:①承包商在各施工阶段准备采用的方法和主要阶段的总体描述;②各主要阶段承包商准备投入的人员和设备数量的计划等。

2、承包人请求竣工验收时,应满足的条件有()。【多选题】

A.完成了合同约定的各项施工任务

B.质量监督机构确认了工程质量

C.有完整的技术档案和管理资料

D.圆满地通过了试车检验

E.有完整的现场同期记录

正确答案:A、C

答案解析:本题涉及的考点是竣工验收需满足的条件。竣工工程必须符合下列基本要求:(1)完成工程设计和合同约定的各项内容;(2)施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告,工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字;(3)对于委托监理的工程项目,监理单位对工程进行了质量评价,具有完整的监理资料,并提出工程质量评价报告,工程质量评价报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字;(4)勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了确认;(5)有完整的技术档案和施工管理资料;(6)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备合格证及必要的进场试验报告;(7)有施工单位签署的工程质量保修书;(8)有公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件;(9)建设行政主管部门及其委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题全部整改完毕。

3、材料采购合同履行过程中,检验到货质量的方法是()。【单选题】

A.衡量法

B.理论换算法

C.查点法

D.经验鉴别法

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是交货质量验收方法。验收方法包括经验鉴别法、物理试验和化学试验法。

4、按照《合同法》,下列合同中,属于可撤销合同的有()。【多选题】

A.订立损害社会公共利益的合同

B.必须招标的项目未招标订立的合同

C.订立显失公平的合同

D.因重大误解而订立的合同

E.乘人之危,使对方在违背真实意思情况下订立的合同

正确答案:C、D、E

答案解析:本题涉及的考点是可撤销合同。有下列情形之一的,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同:(1)因重大误解而订立的合同;(2)在订立合同时显失公平的合同;(3)以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。

5、关于监理招标特点的说法,正确的有()。【多选题】

A.招标宗旨是对监理单位能力的选择

B.承担赔偿责任能力是重要的考虑因素

C.报价在选择中居于次要地位

D.邀请投标人较多

E.监理单位的业绩在评标时不予考虑

正确答案:A、C

答案解析:本题涉及的考点是监理招标的特点。监理招标的特点表现在:(1)招标宗旨是对监理单位能力的选择;(2)报价在选择中居于次要地位;(3)邀请投标人较少。

6、根据FIDIC《施工合同条件》,解决合同争议的方式有()。【多选题】

A.提交工程师决定

B.提交争端裁决委员会决定

C.业主与承包商协商

D.仲裁

E.诉讼

正确答案:A、B、C、D

答案解析:本题涉及的考点是解决合同争议的方式。解决合同争议的方式包括:(1)提交工程师决定;(2)提交争端裁决委员会决定;(3)双方协商;(4)仲裁。

7、根据FIDIC《施工合同条件》中对变更的规定,工程师发布的下列变更指示中,错误的是()。【单选题】

A.改变设计图纸中某建筑物的位置和尺寸

B.将承包范围内的部分施工任务交予其他承包商完成

C.增加与工程相关的必要附加工作

D.推迟承包商施工计划中部分工程的施工时间

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是工程变更的范围。由于工程变更属于合同履行过程中的正常管理工作,工程师可以根据施工进展的实际情况,在认为必要时就以下几个方面发布变更指令:(1)对合同中任何工作工程量的改变;(2)任何工作质量或其他特性的变更;(3)工程任何部分标高、位置和尺寸的改变;(4)删减任何合同约定的工作内容;(5)进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务,包括任何联合竣工检验、钻孔和其他检验及勘察工作;(6)改变原定的施工顺序或时间安排。

8、关于违约金的说法,正确的是()。【单选题】

A.约定违约金必须明确具体的数额

B.约定的违约金低于违约造成的损失,当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加

C.约定的违约金低于违约造成的损失,当事人可以要求违约方另行赔偿

D.只要约定的违约金高于违约造成损失的,当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是违约金。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失额的赔偿办法。约定违约金低于造成损失的,当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加;约定违约金过分高于造成损失的,当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。

9、按照FIDIC《施工合同条件》对风险责任的划分,应由业主承担的风险有()。【多选题】

A.社会动乱对施工的干扰

B.不属于承包商原因造成的爆炸

C.承包商雇员因执行合同引起骚乱对施工的干扰

D.业主提供施工图纸因设计不当造成的损失

E.不可抗力造成的工程损失

正确答案:A、B、D、E

答案解析:本题涉及的考点是业主承担的风险。业主应承担的风险义务包括:(1)合同条件规定的业主风险;(2)不可预见的物质条件;(3)其他不能合理预见的风险。

10、施工合同履行过程中,承包人按工程师的指示完成了变更工作,但未在合同约定的时间内提出追加合同价款的报告。关于承包人完成该项变更事项发生费用的说法,正确的是()。【单选题】

A.视为不需要补偿

B.工程师应主动确定变更价款予以补偿

C.工程师应与承包人协商补偿的变更价款

D.工程师应与发包人协商后确定应予补偿的价款

正确答案:A

答案解析:本题涉及的考点是确定变更价款的程序。承包人在工程变更确定后14 d内,可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告,经工程师确认后相应调整合同价款。如果承包人在双方确定变更后的14 d内,未向工程师提出变更工程价款的报告,视为该项变更不涉及合同价款的调整。

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。

---

钢筋、钢丝及钢绞线的主要检验项目包括（　　）。

A.拉力试验

B.冷弯试验

C.反复弯曲试验

D.抗剪试验

E.疲劳试验

答案：A,B,C

解析：

考点:混凝土结构材料的施工试验与检测。钢筋、钢丝及钢绞线的主要检验项目包括拉力试验、冷弯试验、反复弯曲试验。

---

关于直方图确定组界值的描述中，正确的有（　）。

A.确定组界值就是确定各组区间的上.下界值和平均值
B.第—组的下界值应比Xmin大
C.最后一组的上界值应比Xmax大
D.各组的组界值应当是连续的
E.组界值要比原数据的精度提高一级

答案：C,D,E

解析：

本题考查的是常用的质量分析方法。A错误，没有组界平均值的说法；B错误，第—组的下界值应比Xmin小。

---

某水利工程，发包人与承包人按照《水利水电工程标准施工招标文件（2009 年版）》签订了施工合同，经总监理工程师批准的施工总进度计划见下图，合同工期为 16 周，各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。


【事件】
工程施工至第 4 周末时进行进度检查，发生如下事件：
事件 1:工作 A 已经完成，工作 B、工作 C 施工过程中，由于设计变更原因，造成承包人的施工人员和施工机械设备窝工 10 万元，工作 B 实际完成工作量占估算工程量的 25%,工作 C 实际完成工程量占估算工程量的 20%。
事件 2:施工过程中发现地下文物，导致工作 D 尚未开始，造成承包人施工机械设备闲置损失3 万元，人员窝工 2 万元。承包人对现场文物保护费用为 1 万元。
【问题】
1.根据第 4 周末的检查结果，在施工总进度计划图上绘制实际进度前锋线，并分析工作 B、工作 C、工作 D 的实际进度对工期的影响，说明理由。
2.承包人在第 4 周末就工作 B、工作 C、工作 D 出现的进度偏差提出工期延期，监理机构应批准的工程延期是多长时间？说明理由。
3.承包人分别就事件 1、事件 2 提出费用索赔，监理机构应批准的费用索赔是多少？说明理由

答案：

解析：

问题 1:
根据第 4 周末的检查结果，绘制的实际进度前锋线见下图。

根据上图的实际进度前锋线，分析如下：
(1)工作 B 拖后 1 周，因工作 B 的总时差为 1 周，所以不影响工期。
(2)工作 C 拖后 1 周，因工作 C 的总时差为 1.5 周，所以不影响工期。
(3)工作 D 拖后 2 周，因工作 D 是关键工作，所以影响工期延误 2 周。
问题 2:
工作 B、工作 C 拖后不影响工期，工作 D 拖后 2 周影响工期延长 2 周，监理机构应批准工期
延期 2 周。理由：施工过程中发现地下文物造成的工作 D 拖延，不属于承包人责任，应予以补偿。
问题 3：
事件 1 中监理机构批准的费用索赔为 10 万元。理由：设计变更是非承包人原因导致的，由此引起的施工人员和机械设备窝工费用由发包人承担。
事件 2 中监理机构批准的费用索赔为 3+2+1=6(万元）。理由：因施工场地发现文物导致的费用增加由发包人承担。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。