2021年监理工程师《合同管理》历年真题(2021-07-29)
发布时间:2021-07-29
2021年监理工程师《合同管理》考试共80题,分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道,附答案解析,供您考前自测提升!
1、在招标程序中,()等将作为未来合同文件的组成部分。【多选题】
A.招标文件
B.中标人的投标文件
C.中标函
D.未发出中标通知书前双方协商对投标价格的修改
E.发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改
正确答案:B、C
答案解析:合同文件的组成中包括中标人的投标文件和中标函。招标文件不是合同的组成部分。确定中标人前,招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。中标通知发出后的30天内,双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同,不得做实质性修改。
2、工程项目的设计成果完成后,由()负责组织鉴定、验收和向设计审批部门报批。【单选题】
A.设计人
B.监理人
C.审图机构
D.发包人
正确答案:D
答案解析:设计的阶段成果(初步设计、技术设计、施工图设计)完成后,应由发包人组织鉴定和验收,并负责向发包人的上级或有管理资质的设计审批部门完成报批手续。
3、按照FIDIC的《施工合同条件》规定,属于业主承担责任的风险有 ()。【多选题】
A.承包商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工
B.分包商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工
C.因承包商施工原因造成的爆炸
D.汇率变化
E.法律变化
正确答案:D、E
答案解析:业主应承担的其他不能合理预见的风险可能包括:①外币支付部分由于汇率变化的影响;②法令、政策变化对工程成本的影响。所以选项D、E正确,而A、B、C属于承包商或分包商的原因造成的,不属于业主应承担的风险。
4、我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定,建筑工程一切险的投保人应当是()。【单选题】
A.施工合同的发包人
B.施工合同的承包人
C.施工合同发包人和承包人
D.工程项目的代建方和施工合同的发包人
正确答案:A
答案解析:建筑工程一切险在国外由承包人投保,而在国内,由发包人投保。
5、在施工合同履行过程中,如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款,则承包人有权 ()。【多选题】
A.立即停止施工
B.要求签订延期付款协议
C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工
D.追究违约责任
E.立即解除合同
正确答案:B、C、D
答案解析:发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款,承包人可向发包人发出要求付款的通知。发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可以延期支付。发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。
6、按照FIDIC的《施工合同条件》规定,工程施工的竣工日可能为 ()。【多选题】
A.工程师颁发接收证书之日
B.实际通过竣工检验之日
C.接收证书中确认的工程竣工之日
D.工程实际移交之日
E.业主提前占用工程之日
正确答案:C、E
答案解析:工程接收证书颁发后,不仅表明承包商对该部分工程的施工义务已经完成,而且对工程照管的责任也转移给业主。工程施工的竣工日以此日期为准。但是当业主提前占用工程时,工程师应及时颁发工程接收证书,并确认业主占用日为竣工日。提前占用或使用表明该部分工程已达到竣工要求,对工程照管责任也相应转移给业主,但承包商对该部分工程的施工质量缺陷仍负有责任。当因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验时,工程师应以本该进行竣工检验日签发工程接收证书,将这部分工程移交给业主照管和使用。
7、在监理合同履行期间,监理人可行使的权力包括 ()。【单选题】
A.对设计、施工承包单位的选定权
B.对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权
C.对工程设计变更的审批权
D.对工程规模、规划设计等要求的认定权
正确答案:B
答案解析:按照范本通用条件的规定,监理委托人和第三方签订承包合同时监理人可行使的权力包括:①建设工程有关事项和工程设计的建议权。建设工程有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计,生产工艺设计和使用功能要求。②对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权。③工程建设有关协作单位组织协调的主持权。④在业务紧急情况下,为了工程和人身安全,尽管变更指令已超越了委托人授权而又不能事先得到批准时,也有权发布变更指令,但应尽快通知委托人。⑤审核承包人索赔的权利。
8、施工合同履行过程中,因工程所在地发生洪灾所造成的损失中,应由承包人承担的是()。【单选题】
A.工程本身的损害
B.因工程损害导致的第三方财产损失
C.承包人的施工机械损坏
D.工程所需清理费用
正确答案:C
答案解析:施工合同范本通用条款规定,合同约定工期内发生的不可抗力,因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:①工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;②承发包双方人员的伤亡损失,分别由各自负责;③承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;④停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;⑤工程所需清理、修复费用,由发包人承担;⑥延误的工期相应顺延。
9、建设工程合同的公证和鉴证,在法律上的相同之处是()。【单选题】
A.性质相同,都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查
B.效力相同,即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据
C.适用范围相同,即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式
D.申请原则相同,都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证
正确答案:D
答案解析:合同公证与鉴证,除另有规定外,都实行自愿申请原则;合同鉴证与公证的内容和范围相同;合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性。合同公证与鉴证不同点包括:合同公证与鉴证的性质不同、合同公证与鉴证的效力不同和合同公证与鉴证的适用范围不同。
10、某建设项目开标后,评标委员会发现某投标人的工程量清单中,总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时,投标授权人经核算后,认为总价、单价都有错误,遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以()为准。【单选题】
A.原总价
B.原单价与工程量乘积之和
C.新总价
D.新单价与工程量乘积之和
正确答案:B
答案解析:如果允许其报出新单价,则意味着对投标文件做出了实质性的改变,这是不允许的,所以只能采用原单价。再用原单价与工程量之积之和作为总价(单价优先于总价)。
下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题,供大家学习参考。
B.确定影响投标的评价指标
C.计算期望值
D.各项评价指标评分
本题考查的是建设工程监理投标工作内容。
综合评价法是指决策者决定是否参加某建设工程监理投标时,将影响其投标决策的主客观因素用某些具体指标表示出来,并定量地进行综合评价,以此作为投标决策依据。综合评价法的步骤:(1)确定影响投标的评价指标;(2)确定各项评价指标权重;(3)各项评价指标评分;(4)计算综合评价总分;(5)决定是否投标。
施工过程中发生下列事件:
事件1:开工后,建设单位提出工程变更,致使工作E 的持续时间延长2 个月,吊装机械闲置30 台班。
事件2:工作G 开始后,受当地百年一遇洪水影响,该工作停工1 个月,吊装机械闲置15 台班、其他机械设备损坏及停工损失合计25 万元。
事件3:工作I 所安装的设备由建设单位采购。建设单位在没有通知施工单位共同清点的情况下,就将该设备存放在施工现场。施工单位安装前,发现该设备的部分部件损坏,调换损坏的部件使工作I 的持续时间延长1 个月,发生费用1.6 万元。对此,建设单位要求施工单位承担部件损坏的责任。
事件4:工作K 开始之前,建设单位又提出工程变更,致使该工作提前2 个月完成,因此,建设单位提出要将原合同工期缩短2 个月,项目监理机构认为不妥。
问题:
确定初始计划的总工期,并确定关键线路及工作E 的总时差。
(2)A→D→F→I→K→M(或:①→②→⑤→⑦→⑧→⑩→⑧)(1分);
(3)2个月(1分)。
B、施工组织设计,专项施工方案
C、工程外部环境调查资料
D、与专业工程相关的设计文件和技术资料
监理实施细则编写依据:①已批准的建设工程监理规划;②工程相关的标准、设计文件;③施工组织设计、(专项)施工方案。
B.开始—开始(STS)
C.结束—结束(FTF)
D.开始—结束(STF)
声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:contact@51tk.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
- 2021-08-08
- 2020-10-12
- 2020-01-18
- 2020-11-14
- 2020-11-23
- 2020-09-11
- 2020-03-04
- 2020-05-02
- 2020-08-31
- 2021-07-03
- 2020-04-06
- 2019-11-05
- 2021-07-14
- 2020-01-19
- 2020-05-21
- 2020-06-07
- 2020-01-24
- 2021-03-11
- 2021-02-14
- 2021-06-13
- 2020-01-24
- 2019-11-17
- 2021-04-22
- 2020-09-11
- 2019-12-29
- 2021-01-26
- 2020-07-28
- 2020-07-04
- 2021-03-19
- 2020-09-17