2020年监理工程师《合同管理》历年真题(2020-08-08)

发布时间：2020-08-08

2020年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！


1、根据FIDIC《施工合同条件》的规定,下列情形中,业主不能凭履约保函索赔的是()。【单选题】

A.因承包商的严重违约行为,业主解除合同

B.竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准

C.对业主、承包商的合同纠纷,仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款,承包商拒绝支付

D.承包商收到因施工质量原因的保修通知后,超过42 d未派人修补缺陷工程,业主请其他承包商修复

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是业主凭保函索赔的情形。由于无条件保函对于承包商而言风险较大,因此通用条件中明确规定了4种情况下业主可以凭履约保函索赔,其他情况则按合同约定的违约责任条款对待。这些情况包括:(1)专用条款内约定的缺陷通知期满后仍未能解除承包商的保修义务时,承包商应延长履约保函有效期而未延长;(2)按照业主索赔或争议、仲裁等决定,承包商未向业主支付相应款项;(3)缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后42 d内未派人修补;(4)由于承包商的严重违约行为业主终止合同。

2、《合同法》规定的不安抗辩权制度,是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中,当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是()。【单选题】

A.对方当事人降低注册资金

B.对方当事人银行贷款数额激增

C.对方当事人的法定代表人变更

D.对方当事人经营状况严重恶化

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是不安抗辩权的行使。不安抗辩权,是指合同中约定了履行的顺序,合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况,应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列情形之一的,可以中止履行:(1)经营状况严重恶化;(2)转移财产、抽逃资金,以逃避债务的;(3)丧失商业信誉;(4)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。

3、施工合同的承包人经发包人同意,将专业工程分包给具有相应资质的分包人。根据《合同法》规定,该行为属于()。【单选题】

A.债务承担

B.债权转让

C.债务人向第三人履行债务

D.由第三人向债权人履行债务

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是合同履行中由第三人向债权人履行债务。合同内可以约定由第三人向债权人履行部分义务,如施工合同的分包。这种情况的法律关系特点表现为:(1)部分义务由第三人履行属于合同内的约定,但当事人之间的权利义务关系并不因此而改变;(2)在合同履行期限内,债权人可以要求第三人履行债务,但不能强迫第三人履行债务;(3)第三人不履行债务或履行债务不符合约定,仍由合同当事人的债务方承担违约责任,即债权人不能直接追究第三人的违约责任。

4、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,合同履行发生的下列费用中,可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括()。【多选题】

A.本期完成的工程量对应报价单的相应价格计算的工程款

B.设计变更调整的合同价款

C.因不可抗力导致人员伤亡的损害赔偿款

D.本期应扣回的工程预付款

E.承包人的索赔款

正确答案:A、B、D、E

答案解析:本题涉及的考点是工程进度款的计算内容。计算本期应支付承包人的工程进度款的款项计算内容包括:(1)经过确认核实的完成工程量对应工程量清单或报价单的相应价格计算应支付的工程款;(2)设计变更应调整的合同价款;(3)本期应扣回的工程预付款;(4)根据合同允许调整合同价款原因应补偿承包人的款项和应扣减的款项;(5)经过工程师批准的承包人索赔款等。

5、根据FIDIC《施工合同条件》的规定,下列工程师对承包商索赔的处理决定中,不正确的是()。【单选题】

A.通过变更删减部分承包工作内容的,给予费用补偿并相应缩短合同工期

B.完成变更指令增加的施工项目,给予费用补偿并顺延合同工期

C.因不可预见的外界条件对施工的干扰,给予费用补偿并顺延合同工期

D.异常不利的气候条件影响导致施工暂停,费用不予补偿但顺延合同工期

正确答案:A

答案解析:本题涉及的考点是工程师对承包商索赔处理的内容。通用条件的条款中规定可以给承包商合理延长合同工期的条件通常可能包括以下几种情况:(1)延误发放图纸;(2)延误移交施工现场;(3)承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误;(4)不可预见的外界条件;(5)施工中遇到文物和古迹而对施工进度的干扰;(6)非承包商原因检验导致施工的延误;(7)发生变更或合同中实际工程量与计划工程量出现实质性变化;(8)施工中遇到有经验的承包商不能合理预见的异常不利气候条件影响;(9)由于传染病或政府行为导致工期的延误;(10)施工中受到业主或其他承包商的干扰;(11)施工涉及有关公共部门原因引起的延误;(12)业主提前占用工程导致对后续施工的延误;(13)非承包商原因使竣工检验不能按计划正常进行;(14)后续法规调整引起的延误;(15)发生不可抗力事件的影响。

6、根据《合同法》的规定,下列关于格式条款合同的说法中,正确的有()。【多选题】

A.格式条款合同的起草应遵循公平原则确定当事人之间的权利义务

B.订立合同时,起草方有义务请对方注意免除其责任的条款

C.订立合同时,不允许对合同的任何条款做改动

D.发生合同争议时,如果涉及合同条款有两种以上不同解释,应由起草方解释

E.发生合同争议时,如果涉及合同条款有两种以上不同解释,应采用对起草方不利的解释

正确答案:A、B、C、E

答案解析:本题涉及的考点是格式条款。格式条款又被称为标准条款,提供格式条款的相对人只能在接受格式条款和拒绝合同两者之间进行选择。提供格式条款的一方应当遵循公平的原则确定当事人之间的权利义务关系,并采取合理的方式提请对方注意免除或限制其责任的条款,按照对方的要求,对该条款予以说明。对格式条款的理解发生争议的,应当按照通常的理解予以解释,对格式条款有两种以上解释的,应当作出不利于提供格式条款的一方的解释。

7、施工过程中遇到的下列不利条件中,属于FIDIC《施工合同条件》规定的不可预见物质条件的有()。【多选题】

A.不利于施工的外界自然条件

B.超音速飞行物产生的压力波干扰

C.招标文件中未提供的水文条件

D.不利于施工的气候条件

E.招标文件和图纸均未说明的地下障碍物

正确答案:A、C、E

答案解析:本题涉及的考点是FIDIC《施工合同条件》规定的不可预见物质条件的范围。不可预见物质条件的范围包括:承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件,但不包括气候条件。

8、根据FIDIC《施工合同条件》规定,工程师可以根据施工进展的实际情况,在认为必要时,就()发布变更指令。【多选题】

A.缩短合同约定的工期

B.改变合同中任何工作的数量

C.删减任何合同约定的工作内容

D.改变原定的施工顺序

E.变更任何工作的质量要求

正确答案:B、C、D、E

答案解析:本题涉及的考点是工程变更的范围。由于工程变更属于合同履行过程中的正常管理工作,工程师可以根据施工进展的实际情况,在认为必要时就以下几个方面发布变更指令:(1)对合同中任何工作工程量的改变;(2)任何工作质量或其他特性的变更;(3)工程任何部分标高、位置和尺寸的改变;(4)删减任何合同约定的工作内容;(5)进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务,包括任何联合竣工检验、钻孔和其他检验及勘察工作;(6)改变原定的施工顺序或时间安排。

9、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,因不可抗力事件导致的下列损失中,应由发包人承担的包括()。【多选题】

A.工程本身的损失

B.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损害

C.工程师的人员伤亡损失

D.工程停工损失

E.承包人的施工机械损失

正确答案:A、B、C

答案解析:本题涉及的考点是因不可抗力事件导致的各方损失的承担原则。施工合同范本通用条款规定,因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;(2)承发包双方人员的伤亡损失,分别由各自负责;(3)承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;(4)停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;(5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担;(6)延误的工期相应顺延。

10、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定,监理合同的有效期指的是()。【单选题】

A.合同约定的开始日至完成日

B.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日

C.合同签订日至合同约定的完成日

D.合同约定的开始日至工程验收合格日

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是监理合同的有效期。通用条款规定,监理合同的有效期为双方签订合同后,工程准备工作开始,到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续,承包人和委托人已签订工程保修责任书,监理收到监理报酬尾款,监理合同才终止。

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。
根据九部委材料采购合同的规定，材料付款的类型包括（　）。
　

A.预付款
B.进度款
C.交货款
D.验收款
E.保证期满结清款
答案：A,B,E
解析：
本题考的是设备采购合同中合同价格与支付。材料款不包括交货款和验收款。2020版教材P143。
某公路工程项目，建设单位通过招标与A施工单位签订了施工承包合同。建设单位又委托甲监理单位实施施工阶段的监理工作，并签订委托监理合同。监理合同签订前，监理单位编制了该项目的监理计划，要点如下：
　　（1）设计阶段监理控制目标及措施；
　　（2）设计方案的评审；
　　（3）施工图纸的审核；
　　（4）协助建设单位编制招标文件；
　　（5）协助建设单位组织工程招标；
　　（6）编制施工进度计划；
　　（7）审核工程概算；
　　（8）审核施工图预算，并与概算进行比较。
　　【问题】
　　监理计划中有何不妥之处？为什么？

答案：
解析：
　监理计划中不妥之处：
　　①监理计划在签订监理合同之后编制，而不应在监理合同签订之前编制。
　　②因委托的是施工监理，所以不应有设计阶段监理控制目标及措施。
　　③设计方案是设计阶段监理工作的内容，不应列入施工图审核也是设计阶段监理工作的内容。
　　④编制施工招标文件是施工招标阶段的工作，不应列入施工监理规划。
　　⑤协助建设单位组织施工招标是施工前期阶段的工作，不应列入。
　　⑥编制施工进度计划是施工单位的任务，不是监理工程师的任务。
下列费用中，不属于世界银行规定的项目管理费的有（　　）。


A.总部人员的薪金和福利费

B.施工管理现场人员的薪金、福利费

C.业主的行政性费用

D.管理系统费

E.服务性建筑费用
答案：C,D,E
解析：
考点:世界银行和国际咨询工程师联合会建设工程投资构成。项目管理费包括总部人员的薪金和福利金等、施工管理现场人员的薪金和福利金等、零星杂项费(如返工、差旅、生活津贴、业务支出等)、各种酬金。
监理工程师控制物资供应进度的工作内容包括（ ）。

A. 审查物资供应情况分析报告
B. 履行物资供应合同中的义务
C. 确定物资供应分包方式
D. 负责业主方供应物资的订货
答案：A
解析：
2020版教材P144
本题考查的是监理工程师控制物资供应进度的工作内容。监理工程师受业主的委托，对建设工程投资、进度和质量三大目标进行控制的同时，需要对物资供应进行控制和管理。根据物资供应的方式不同，监理工程师的主要工作内容也有所不同，其基本内容包括：（1）协助业主进行物资供应的决策；（2）组织物资供应招标工作；（3）编制、审核和控制物资供应计划：①编制物资供应计划；②审核物资供应计划；③监督检查订货情况，协助办理有关事宜；④控制物资供应计划的实施。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签