2019年监理工程师《合同管理》历年真题(2019-11-18)

发布时间：2019-11-18

2019年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！


1、下列文件中,属于订立合同要约文件的是()【单选题】

A.招标公告

B.资格预审合格通知书

C.投标书

D.中标通知书

正确答案:C

答案解析:招标文件属于要约邀请,投标书属于要约。

2、执行政府指导价的合同,当事人一方逾期交付标的物,遇到政府指导价上涨时,交付标的物后的结算应按照()执行。【单选题】

A.原价格

B.新价格

C.市场价

D.双方协商的价格

正确答案:A

答案解析:如果执行政府定价或政府指导价的,在合同约定的交付期限内政府价格调整时,按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的,遇价格上涨时,按照原价格执行;遇价格下降时,按新价格执行。

3、下列有关无效合同的说法中,错误的是()【单选题】

A.无效合同从订立时起就没有法律效力

B.建设主管部门有权确认合同无效

C.一方当事人无权确认合同无效

D.合同被确认无效后,履行中的合同应终止履行

正确答案:B

答案解析:认定无效合同必须经人民法院或仲裁机构认定。

4、按照监理合同示范文本的规定,下列关于有异议的监理酬金支付的说法中,正确的是()【单选题】

A.按监理人要求的金额支付,异议部分与监理人协商后在下次支付中扣回

B.无异议部分的酬金按时支付,有异议部分暂不支付

C.本次不支付,监理人修改后并入下一次支付

D.将支付通知书退回监理人,修改重新提交后再支付

正确答案:B

答案解析:如委托人对监理人提交的酬金项目有异议,应在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知,但不得拖延其他无异议酬金项目的支付。

5、对于施工合同约定由发包人提供的图纸,如果承包人要求增加图纸套数,则下列关于图纸的复制人和复制费用承担的说法中,正确的是()【单选题】

A.应由承包人自行复制,复制费用自行承担

B.应由承包人自行复制,复制费用由发包人承担

C.应由发包人复制,复制费用由发包人承担

D.应由发包人复制,复制费用由承包人承担

正确答案:D

答案解析:发包人应免费按专用条款约定的份数供应承包人图纸,承包人要求增加图纸套数,发包人应代为复制,复制费用由承包人承担。

6、依据《合同法》,下列有关解决合同争议方式的表述中,错误的有()【多选题】

A.当事人双方未达成仲裁协议的,仲裁机构不能受理

B.当事人对仲裁裁决不满的,可以申请法院进行二审

C.一方当事人不履行仲裁裁决的,对方可以请求法院执行

D.仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力

E.建设工程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理

正确答案:B、E

答案解析:B项,对仲裁裁决不满的,可以向法院申请撤销仲裁裁决,不能直接进行二审。E项,建设工程合同纠纷适用不动产所在地的专属管辖,由工程所在地人民法院管辖。

7、下列有关违约金的表述中,错误的有()【多选题】

A.合同中必须约定违约金

B.约定的违约金低于实际损失,当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加

C.约定的违约金过分高于实际损失,当事人必须按约定的违约金执行

D.合同中未约定违约金,当事人一方可以要求对方依法支付违约金

E.违约方支付违约金后,对方仍有权要求其履行债务

正确答案:A、C、D

答案解析:A项,合同中不一定要约定违约金;C项,约定违约金过分高于实际损失,可以请求法院或仲裁机构予以适当减少;D项,合同中未约定违约金,按照赔偿损失的条款来执行。

8、公开招标和邀请招标的区别包括()【多选题】

A.对投标人资质的要求不同

B.竞争程度不同

C.招标费用不同

D.邀请投标人的方式不同

E.评标工作量不同

正确答案:B、C、D、E

答案解析:无论是公开招标还是邀请招标,都必须满足相应的资质条件。

9、工程项目监理评标时,需要保密的内容包括()【多选题】

A.投标报价

B.评标过程

C.评标专家名单

D.评标标准

E.评标方法

正确答案:B、C

答案解析:评标过程和评标专家名单是保密的。A项,投标报价在开标时已经公开;D、E项,评标标准和评标方法在招标文件中均已经明确。

10、某施工项目,因与相邻单位的协调工作没有做好,无法按照施工合同约定日期开工,则发包人应当承担的义务和责任包括()【多选题】

A.通知承包人延期开工

B.赔偿承包人损失

C.顺延工期

D.将协调工作交给承包人

E.按照约定期限支付预付款

正确答案:A、B、C

答案解析:此为发包人原因的延期开工。因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件,影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工的,工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期。发包人应当赔偿承包人因此造成的损失,相应顺延工期。

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。
下列关于预付款担保的说法，正确的是（　　）。

A.采用的是条件担保形式
B.自合同签订时生效
C.至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止
D.自始至终保函的金额不得变动
答案：C
解析：
考点:施工合同标准文本。预付款担保采用的是无条件担保形式。自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额相应递减。
　工程实施过程中发生如下事件：
　　事件2：土方开挖时遇到未探明的古墓，项目监理机构下达了工程暂停令，当地文物保护部门随即进驻施工现场开展考古工作。施工单位向项目监理机构提出如下费用补偿申请：① 基坑围护工程损失33万元；②工程暂停导致施工机械闲置费用5.7万元； ③受文物保护部门委托进行土方挖掘与清理工作产生的人工和机械费用7.8万元。
　　事件4：因工程材料占用施工场地，致使原计划均需使用吊车作业的A、B两项工作的间隔事件由原定的3天增至8天，为此，施工单位向项目监理机构提出补偿5个吊车台班窝工费用的申请。
问题：
3、逐项指出事件2发生的费用是否应给予补偿并说明理由。项目监理机构应批准的费用补偿总额是多少万元？
5、事件4中，项目监理机构是否应批准施工单位的费用补偿申请？说明理由。

答案：
解析：
3、事件2中，项目监理机构应批准的费用补偿及总额如下：
（1）① 基坑围护工程损失33万元，应给予费用补偿；
　　理由：由于未探明的古墓原因，地方文物保护部门进驻施工现场开展考古工作而导致基坑维护工程损失，非施工单位原因造成的损失，费用应由建设单位承担；
②工程暂停导致施工机械闲置费用5.7万元，应给予费用补偿；
　　理由：由于未探明古墓的原因而导致施工机械闲置，非施工单位原因造成的损失，费用应由建设单位承担；
③受文物保护部门委托进行土方挖掘与清理工作产生的人工和机械费用7.8万元，不应给予费用补偿；
　　理由：由于受文物保护部门委托进行土方挖掘与清理工作，非建设单位原因造成的支出; 相关的人工与机械费用应由文物保护部门承担。
（2）费用补偿总额33 + 5.7 = 38.7万元。
5、项目监理机构不应批准施工单位的吊车台班窝工费用补偿申请；
　　理由：施工单位要考虑工程材料的堆放、保管使用，当工程材料堆放占用施工场地时，机械窝工损失是由施工单位原因造成的；因此，监理机构不应批准施工单位的费用补偿申请。
在工程量清单计价模式下，关于确定分部分项工程项目综合单价的说法，正确的是（　　）。


A.若分部分项工程量清单项目特征的描述与设计图纸不符，投标人应按设计图纸确定综合单价

B.综合单价中不需考虑招标文件中要求投标人承担的风险费用

C.综合单价中应考虑招标人和投标人承担的所有风险费用

D.招标文件中提供了暂估单价的材料，应按暂估单价计入综合单价
答案：D
解析：
考点: “其他项目清单的编制”。暂估价是指招标人在招标文件中提供的用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料以及需另行发包的专业工程金额。暂估价包括材料暂估价和专业工程暂估价。一般而言，为方便合同管理和计价，需要纳入分部分项工程量清单项目综合单价中的暂估价最好只是材料费，以方便投标人组价。以“项”为计量单位给出的专业工程暂估价-般应是综合暂估价，应当包括除规费、税金以外的管理费、利润等。因此，本题的正确答案为D。
根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保的主要区别有( )。

A.担保的方式不同
B.担保的金额不同
C.担保的期限不同
D.担保的作用不同
E.被担保的主体不同
答案：B,C,D
解析：
2020版教材P89-90
本题考查的是施工合同标准文本。选项A，履约担保和预付款担保都是采用的无条件担保方式。选项E，被担保的主体都是承包人。选项B，预付款担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额相应递减。选项C，履约担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止；预付款担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。选项D，作用也是不同的，履约担保是担保履行合同义务，预付款担保是担保返还预付款 。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签