2022年监理工程师《合同管理》历年真题(2022-03-19)

发布时间：2022-03-19

---

2022年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、工程师依据施工现场情况向承包人发布暂停施工指令时,应顺延合同工期的情况有()。【多选题】

A.地基开挖遇到勘察资料未标明的断层,需要重新确定基础处理方案

B.发包人订购的设备未能按时到货

C.施工作业方法存在重大安全隐患

D.后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作

E.施工中遇到有考古价值的文物,需要采取保护措施予以保护

正确答案:A、B、D、E

答案解析:本题涉及的考点是可以顺延工期的条件。按照施工合同范本通用条件的规定,以下原因造成的工期延误,经工程师确认后工期相应顺延:(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件;(2)发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;(4)设计变更和工程量增加;(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8 h;(6)不可抗力;(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

2、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,下列情况中,监理人应承担违约责任的有()。【多选题】

A.因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工

B.承包人未执行监理工程师的指示,在施工中发生安全事故

C.承包商未能发现设计错误,导致施工返工

D.监理工程师未按规定程序进行质量检验

E.监理工程师未能按试验数据作出正确判断,导致工程发生质量事故

正确答案:D、E

答案解析:本题涉及的考点是监理人的责任限度的情况。在工程项目的建设过程中,监理人在责任期内,如果因过失而造成经济损失,要负监理失职的责任;监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责,也不对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限承担责任。

3、根据FIDIC《施工合同条件》,下列关于承包商施工机械和运输车辆管理的说法中,正确的有()。【多选题】

A.运输车辆可以不受限制地进出工地

B.施工机械在工程竣工前不得运出工地

C.承包商可以随时自主地将施工机械调到其他工地使用

D.目前闲置的机械,承包商可以自主调到其他工地使用

E.后期不再使用的施工机械,经工程师同意后方可撤离工地

正确答案:A、E

答案解析:本题涉及的考点是承包商施工机械和运输车辆的管理。承包商自有的施工机械、设备、临时工程和材料,一经运抵施工现场后就被视为专门为本合同工程施工之用。除了运送承包商人员和物资的运输车辆以外,其他施工机具和设备虽然承包商拥有所有权和使用权,但未经过工程师的批准,不能将其中的任何一部分运出施工现场。某些使用台班数较少的施工机械在现场闲置期间,如果承包商的其他合同工程需要使用时,可以向工程师申请暂时运出。对于后期施工不再使用的设备,竣工前经过工程师批准后,承包商可以提前撤出工地。

4、某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日,承包人在9月1日向工程师提出将在9月17日开工的延期申请,理由是主要施工机械正在大修,工程师批准了延期申请,要求按延期申请的日期开工。承包人的主要施工机械于9月25日运抵施工现场,实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同(示范文本)》,该工程的开工日期应为()。【单选题】

A.9月10日

B.9月17日

C.9月25日

D.9月30日

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是工程的开工日期。承包人应在专用条款约定的时间按时开工,以便保证在合理工期内及时竣工。承包人不能按时开工,应在不迟于协议书约定的开工日期前7 d,以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到延期开工申请后的48 h内未予答复,视为同意承包人的要求,工期相应顺延。如果工程师不同意延期要求,工期不予顺延。如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求,工期也不予顺延。

5、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》,分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后,正确的做法是()。【单选题】

A.立即执行

B.拒绝执行

C.请承包商代表确认后再执行

D.请业主代表确认后再执行

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是分包工程变更管理。承包商代表接到工程师依据主合同发布的涉及分包工程变更指令后,以书面确认方式通知分包商,也有权根据工程的实际进展情况自主发布有关变更指令。

6、根据《合同法》,下列合同中,属于可撤销合同的有()的合同。【多选题】

A.因重大误解而订立

B.一方以欺诈、胁迫的手段订立

C.以合法形式掩盖非法目的

D.订立合同时显失公平

E.损害社会公共利益

正确答案:A、B、D

答案解析:本题涉及的考点是可撤销合同。有下列情形之一的,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同:(1)因重大误解而订立的合同;(2)在订立合同时显失公平的合同;(3)以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。

7、根据《招标投标法》,中标通知书发出后,招标人和中标人应在()d内订立书面合同。【单选题】

A.10

B.20

C.30

D.40

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是书面合同的订立时间。中标通知书发出后的30 d内,双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同,不得作实质性修改。

8、根据《建设工程设计合同(示范文本)》,下列关于建设工程设计深度要求的说法中,正确的是()。【单选题】

A.设计标准不得高于国家规范的强制性要求

B.技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要

C.施工图设计文件应满足设备材料采购的需要

D.方案设计文件应满足编制工程预算的要求

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是《建设工程设计合同(示范文本)》下的建设工程设计深度要求。设计标准可以高于国家规范的强制性规定,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。方案设计文件应当满足编制初步设计文件和控制概算的需要;初步设计文件应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;施工图设计文件应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。

9、根据《合同法》,下列关于违约赔偿损失的说法中,正确的有()。【多选题】

A.损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失

B.损失赔偿额不应包括合同履行后可以获得的利益

C.损失赔偿额不以合同当事人订立合同时预见的违约损失为限

D.损失赔偿额不包括未采取适当措施致使扩大的损失

E.损失赔偿额包括当事人因防止损失扩大而支出的合理费用

正确答案:A、D、E

答案解析:本题涉及的考点是违约损失赔偿额。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,给对方造成损失的,应当赔偿对方的损失。损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见或应当预见的因违反合同可能造成的损失。当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大,没有采取措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失请求赔偿;当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由违约方承担。

10、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,由于设计变更需给予承包人追加合同价款时,变更价款的支付时间为()之日。【单选题】

A.工程师发出设计变更通知

B.承包人完成变更工程

C.承包人提交变更追加合同价款报告

D.最近一期工程进度款支付

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是变更价款的支付时间。工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款,与工程进度款同期支付。

---

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。

---

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。