2022年监理工程师《合同管理》历年真题(2022-02-21)

发布时间：2022-02-21

---

2022年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定,由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时,设备使用的补偿金额计算方法是()。【单选题】

A.补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间

B.补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间+设备折旧率

C.补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费

D.补偿金额=设备原值×设备折旧率+管理费

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是根据建设工程委托监理合同示范文本的规定,由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时补偿金额的计算。对于这种情况,要在专用条件的相应条款内明确经济补偿的计算方法,通常为:补偿金额=设施在工程上使用的时间占折旧年限的比例×设施原值+管理费。

2、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,下列施工合同履行中发生的事件,既可作为顺延合同工期的理由,又可作为调整合同价款理由的是()。【单选题】

A.地方税费发生变化

B.工程造价管理部门公布的价格调整

C.施工作业导致停水2 d

D.1周内限电导致累计停工时间超过1个工作日

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是工期顺延与合同价款变更的条件。采用可调价格合同,施工中如果遇到以下情况,通用条款规定出现四种情况时,可以对合同价款进行相应的调整:(1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响到合同价款;(2)工程造价部门公布的价格调整;(3)1周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8 h;(4)双方约定的其他因素。按照施工合同范本通用条件的规定,以下原因造成的工期延误,经工程师确认后工期相应顺延:(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件;(2)发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;(4)设计变更和工程量增加;(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8 h;(6)不可抗力;(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

3、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,下列发包人违约的情形中,承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是()。【单选题】

A.发包人严重拖欠工程进度款

B.发包人拖延组织工程竣工验收

C.发包人拒绝支付工程竣工结算款

D.发包人指令使用质量不合格的建筑材料

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是竣工结算中发包人的违约责任。发包人收到竣工结算报告及结算资料后28 d内不支付工程竣工结算价款,承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56 d内仍不支付,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖,承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

4、建筑材料采购合同履行中,采购方变更到货地点,未在合同规定的时限内及时通知供货商,导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。关于运费及相关费用的承担,下列说法中,正确的是()。【单选题】

A.由供货商承担供货的全部费用

B.由采购方承担自行运到目的地所需费用

C.由供货商承担货物转运增加的保险费用

D.由采购方和供货方共同承担转运费用

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是材料采购合同的变更。如果采购方要求变更到货地点或接货人,应在合同规定的交货期限前40 d通知供货方,以便供货方修改发运计划和组织运输工具。迟于上述规定期限,双方应当立即协商处理。如果已不可能变更或变更后会发生额外费用支出,其后果均应由采购方负责。

5、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,导致现场发生暂停施工的下列情形中,承包商在执行工程师暂停施工的指示后,可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括()。【多选题】

A.施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全

B.施工中遇到了有考古价值的文物

C.发包人订购的设备不能按时到货

D.施工作业危及人身安全

E.发包人未能按时移交后续施工的现场

正确答案:B、C、E

答案解析:本题涉及的考点是暂停施工的原因及责任的承担。在施工过程中,发出暂停施工指示的起因可能源于以下情况:(1)外部条件的变化,如后续法规政策的变化导致工程停、缓建;地方法规要求在某一时段内不允许施工等;(2)发包人应承担责任的原因,如发包人未能按时完成后续施工的现场或通道的移交工作;发包人订购的设备不能按时到货;施工中遇到了有考古价值的文物或古迹需要进行现场保护等;(3)协调管理的原因,如同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰,工程师需要进行必要的协调;(4)承包人的原因,如发现施工质量不合格;施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全等。停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此造成的损失,相应顺延工期;如果停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延。

6、根据《招标投标法》的规定,开标时发现投标文件未完全符合招标文件要求的下列情况中,导致投标文件无效的有()。【多选题】

A.投标文件未按要求予以密封

B.投标函未加盖企业法定代表人印章

C.投标人未提供投标保函或投标保证金

D.投标文件对招标文件的响应存在细微偏差

E.联合体投标未附联合体共同投标协议书

正确答案:A、B、C、E

答案解析:本题涉及的考点是导致无效标书的情形。在开标时,如果发现投标文件出现下列情形之一,应当作为无效投标文件,不再进入评标:(1)投标文件未按照招标文件的要求予以密封;(2)投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章,或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)及委托代理人印章;(3)投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认;(4)投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函;(5)组成联合体投标的,投标文件未附联合体各方共同投标协议。

7、施工项目的工程担保中,保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中,保证期限相对较短的是()。【单选题】

A.施工投标保证

B.施工履约保证

C.施工预付款保证

D.质量保证金保证

正确答案:A

答案解析:本题涉及的考点是施工中各种保证的有效期限。其中,投标保证的有效期限一般是从投标截止日起到确定中标人止。履约保证的有效期限从提交履约保证起,到项目竣工并验收合格止。预付款保证的有效期从预付款支付之日起至发包人向承包人全部收回预付款之日止。

8、根据FIDIC《施工合同条件》规定,下列情形中,可以给予承包商延长合同工期的有()。【多选题】

A.发生保险事件后业主未能从保险公司获得保险赔偿

B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件

C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误

D.后续法规调整引起的延误

E.施工中受到其他承包商的干扰

正确答案:B、C、D、E

答案解析:本题涉及的考点是可以给予承包商延长合同工期的情形。通用条件的条款中规定可以给承包商合理延长合同工期的条件通常可能包括以下几种情况:(1)延误发放图纸;(2)延误移交施工现场;(3)承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误;(4)不可预见的外界条件;(5)施工中遇到文物和古迹而对施工进度的干扰;(6)非承包商原因检验导致施工的延误;(7)发生变更或合同中实际工程量与计划工程量出现实质性变化;(8)施工中遇到有经验的承包商不能合理预见的异常不利气候条件影响;(9)由于传染病或政府行为导致工期的延误;(10)施工中受到业主或其他承包商的干扰;(11)施工涉及有关公共部门原因引起的延误;(12)业主提前占用工程导致对后续施工的延误;(13)非承包商原因使竣工检验不能按计划正常进行;(14)后续法规调整引起的延误;(15)发生不可抗力事件的影响。

9、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定,下列工作中,不属于监理人义务的是()。【单选题】

A.协调工程项目的外部关系

B.报送监理人员情况

C.保守工程秘密

D.协调合同管理工作

正确答案:A

答案解析:本题涉及的考点是委托监理合同中监理人的义务。委托监理合同中监理人义务包括:(1)监理人在履行合同的义务期间,应运用合理的技能认真勤奋地工作,公正地维护有关方面的合法权益;(2)合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作,开始执行监理业务前向委托人报送派往该工程项目的总监理工程师及该项目监理机构的人员情况;(3)在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、合同业务有关的保密资料;(4)任何由委托人提供的供监理人使用的设施和物品都属于委托人的财产,监理工作完成或中止时,应将设施和剩余物品归还委托人;(5)非经委托人书面同意,监理人及其职员不应接受委托监理合同约定以外的与监理工程有关的报酬,以保证监理行为的公正性;(6)监理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动;(7)在监理过程中,不得泄露委托人申明的秘密,亦不得泄露设计、承包等单位申明的秘密;(8)负责合同的协调管理工作。故B、C、D应排除。A为委托人的义务。

10、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定,下列权利中,监理人执行监理业务时可以行使的有()。【多选题】

A.工程设计的建议权

B.工程项目质量、工期和费用的监督控制权

C.施工承包单位的选定权

D.工程设计变更的决定权

E.工程项目协作单位协调工作的主持权

正确答案:A、B、E

答案解析:本题涉及的考点是建设工程委托监理合同中监理人可以行使的权利。按照范本通用条件的规定,监理委托人和第三方签订承包合同时可行使的权利包括:(1)建设工程有关事项和工程设计的建议权;(2)对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权;(3)工程建设有关协作单位组织协调的主持权;(4)在业务紧急情况下,为了工程和人身安全,尽管变更指令已超越了委托人授权而又不能事先得到批准时,也有权发布变更指令,但应尽快通知委托人;(5)审核承包人索赔的权利。

---

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。

---

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。