2020年监理工程师考试《三项控制》历年真题(2021-01-18)

发布时间：2021-01-18


监理工程师考试即将开始，历年真题练习是通过监理工程师考试的关键，51题库考试学习网给大家带来了监理工程师历年考试资料，供大家参考学习，查看更多备考内容请关注51题库考试学习网监理工程师频道。

41.某新建项目装配车间的土建工程概算100万元，给排水和电气照明工程概算15万元，设计费10万元，装配生产设备及安装工程概算100万元，联合试运转费概算5万元，则该装配车间单项工程综合概算为( )万元。

A.215

B.220

C.225

D.230

42.采用类似工程预算法编制单位工程概算，其核心是以类似工程的预算为基础，获取类似工程的( )。

A.资源价格指标

B.资源消耗量指标

C.消耗量修正系数

D.价格修正系数

43.预算人工、材料、机械台班定额是在正常生产条件下分项工程所需的( )标淮。

A.人工、材料、机械台班消耗量

B.人工、材料、机械台班价格

C.分项工程数量

D.分项工程价格

44.实物法是按统一“量”、指导“价”，即按“量”、“价”分离编制施工图预算的方法，其中的“量”、“价”分别是指( )。

A.分项工程量、资源价格

B.分项工程量、定额基价

C.实物消耗量、定额基价

D.实物消耗量、资源价格

45.某工程采用固定总价合同，合同执行过程中，在发生( )的情况下，发包方应对合同总价做相应的调整。

A.承包商漏算工程量

B.工料机价格上涨

C.工程范围调整

D.出现恶劣气候

46.对于业主来说，在施工阶段投资控制最难的合同计价形式是( )。

A 成本加酬金合同

B.可调总价合同

C.估计工程量单价合同

D.纯单价合同

47.进行材料采购征求报价，投标邀请书中主要需列出拟购材料的( )，这是获得具有响应性报价的关键。

A.运输条件

B.价格调整说明

C.担保方式

D.规格和性能要求

48.对建安工程保险费、第三方责任保险费项目，监理工程师一般采用( )进行计量支付。

A.均摊法

B.凭证法

C.图纸法

D.分解计量法

49.根据FIDIC合同条件，( )属于工程量清单项目。

A 暂定金额

B. 动员预付款

C. C.保留金

D. D.价格调整

50.2002年3月完成的某工程，按2001年3月签约时的价格计算工程款为100万元，合同规定：调值公式中的固定系数为0.2，人工费占调值部分的50%。调值公式中的各项费用除人工费上涨15%外均未发生变化，则2002年3月的工程款经过调值后为( )万元。

每天都了解几个知识内容，书本就会越学越薄，你掌握的知识也会越来越多。小伙伴们行动起来吧！51题库考试学习网也祝大家生活愉快！


下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。
发包人和承包人在履行合同中发生争议后进行友好协商解决，如协商不成，下列做法正确的是（）。

A.应当提请合同争议评审
B.如不接受争议评审组意见，可以再申请仲裁或提起诉讼
C.专用合同条款中可以约定仲裁和诉讼两种解决方式供合同当事人选择
D.合同争议评审过程中，由争议评审组评审，争议双方不必争取友好协商
答案：B
解析：
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：向约定的仲裁委员会申请仲裁，或者向有管辖权的人民法院提起诉讼。在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
某公路工程项目，公开招标后按招标投标文件签订了施工合同，合同工期为12 个月。当工程进展到一半工期时,承包人提出申请延期,其延期理由为:原有的电信电缆拆迁延误。承包人申述：因土方工程(关键路线上）电信电缆迁移问题迟迟未能解决，应由第三方将电信电缆移走的工程一直到上月才迁走,造成工期延长，针对此事件须给予延期5 个月。上述申请能否批准,请你答复。

答案：
解析：
1. 土方工程处于工期关键线路上,因拆迁问题耽误施工，从而工期确实发生了延误。
2. 原有的电信电缆拆迁由第三方施工，为业主应承担的责任,所以承包人此项工期索赔可以成立。
3.根据《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）中通用合同条款23.1 款关于“承包人索赔的提出”中规定，索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28 天内向监理人递交索赔意向通知书，声明将对此事件提出索赔,并在索赔事件影响结束后的28 天内向监理人递交最终索赔通知书。而承包人在上述事件发生后的5 个月才提出了工期索赔申请，同时在索赔事件结束后也未能在28 天内及时递交最终索赔通知书，监理人可视为承包人放弃了此项索赔权力,所以不能支持其索赔的请求。
根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，合同价款争议的解决方式，包括下列（　　）。


A.催告

B.调解

C.协商

D.仲裁

E.暂停施工
答案：B,C,D
解析：
考点:合同价款约定内容。根据《建设工程工程量清单计价规范》，合同价款争议的解决方式中，包括协商，调解，仲裁或诉讼等；选项A，催告、选项E，暂停施工属于应对发包人拖欠工程价款支付的措施。
通过采取有效措施，在满足工程质量和进度要求的前提下，力求使工程实际造价不超过预定造价目标的是（ ）。

A.动态控制
B.进度控制
C.质量控制
D.造价控制
答案：D
解析：
本题考核的是建设工程造价控制任务。建设工程造价控制，就是通过采取有效措施，在满足工程质量和进度要求的前提下，力求使工程实际造价不超过预定造价目标。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签