2016年一级造价工程师考试《建设工程计价》真题及答案7

发布时间：2020-09-19

2020年一级造价工程师考试即将开始，历年真题练习是通过一级造价工程师考试的关键，51题库考试学习网给大家带来了一级造价工程师历年考试资料，供大家参考学习，查看更多备考内容请关注51题库考试学习网一级造价工程师频道。

61、由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣出。具体的扣出标准是()

A、按签约单价和签约数量

B、按实际采购单价和实际数量

C、按签约单价和实际数量

D、按实际采购单价和签约数量

答案：A

62、关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则，下列说法中正确的是(   )

A、措施项目费按双方确认的工程量乘以已标价工程量清单的综合单价计算

B、总承包服务费按已标价工程量清单的金额计算，不应调整

C、暂列金额应减去工程价款调整的金额，余额归承包人

D、工程实施过程中发承包双方已经确认的工程计量结果和合同价款，应直接进入结算

答案：D

63、建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：①提交最终结清申请单;②签发最终结清支付证书;③签发缺陷责任期终止证书;④最终结清付款;⑤缺陷责任期终止。按时间先后顺序排列正确的是()

A、⑤③①②④

B、①②④⑤③

C、③①②④⑤

D、①③②④⑤

答案：A

64、施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是()

A、和解协议书

B、造价认定书

C、行政调解书

D、仲裁调解书

答案：D

65、建设工程已实际交付，但施工合同没有约定付款时间，则拖欠工程款利息的起算日起为()

A、提交竣工结算文件之日

B、确认竣工结算文件之日

C、竣工验收合格之日

D、工程实际交付之日

答案：D

66、根据《建设项目工程总承包合同示范文本》(GF-2011-0216)，下列变更事项中属于设计变更的是()

A、基准控制点的调整

B、备品备件采购数量的调整

C、新增加的施工障碍处理

D、增加的附加试验

答案：A

67.根据《建设项目工程总承包合同示范文本》(GF-2011-0216)，下列关于变更程序的说法中正确的是( )。

A.发包人要求的变更，应事先以书面或口头形式通知承包人

B.承包人接到发包人变更通知后，有义务在规定时间内向发包人提交书面建议报告

C.承包人有义务接受发包人要求的变更，无须通过建议报告表达不支持的观点

D.承包人提交变更建议报告后，在等待发包人回复的时间内，可停止相关工作

答案：B

68.FIDIC施工合同条件规定，如果承包商不能按时收到业主的付款，承包商有权就未付款额收取延误支付期间的融资费。融资费计息方式是( )。

A.按星期计算单利

B.按星期计算复利

C.按月计算单利

D.按月计算复利

答案：D

69.竣工财务决算的基本建设项目概况表中，应列入非经营性项目转出投资支出的项目是( )。

A.产权属于本单位的城市绿化

B.不能形成资产的城市绿化

C.产权属于本单位的专用道路

D.产权不属于本单位的专用道路

答案：D

70.关于建设工程竣工图的绘制和形成，下列说法中正确的是( )。

A.凡按图竣工没有变动的，由发包人在原施工图上加盖“竣工图”标志

B.凡在施工过程中发生设计变更的，一律重新绘制竣工图

C.平面布置发生重大改变的，一律由设计单位负责重新绘制竣工图

D.重新绘制的新图，应加盖“竣工图”标志

答案：D

学习从来都不是一天两天的事，没有坚持，哪来的收获，哪来的幸运呢!怎么样！做好准备了吗！加油备考吧!

下面小编为大家准备了 一级造价工程师 的相关考题，供大家学习参考。

---

(2017年)根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)，屋面防水及其他工程量计算正确的是( )。

A.屋面卷材防水按设计示尺寸以面积计算，防水搭接及附加层用量按设计尺寸计算
B.屋面排水管设计未标注尺寸,考虑弯折处的增加以长度计算
C.屋面铁皮天沟按设计图示尺寸以展开面积计算
D.屋面变形缝按设计尺寸以铺设面积计算

答案：C

解析：

---

等离子弧焊设备一般不用交流电源，而用直流电源并采用（ ）接法，等离子焊所需的电源空载电压较高。

A.阴极性

B.阳极性

C.正极性

D.负极性

答案：C

解析：

等离子弧焊设备一般不用交流电源，而用直流电源并采用正极性接法。等离子弧焊的温度在10000℃以上，必须对电极及喷嘴进行有效的水冷却。

---

某单位(甲方)与施工公司(乙方)签订了厂房施工合同，合同签订后乙方将厂房钢架结构吊装分包给安装公司(丙方，网络图中为I子项工作)。甲方与乙方共同确定了施工方案与进度计划(图5-11网络图)(合同中规定：窝工降效系数为50％，本例中各项费用均含规费税金)。

1．按进度计划K工作施工0．5个月后，业主方要求修改设计新增工程量300m3，K工作停工2．5个月(混凝土工程)，乙方向甲方提出索赔清单如表5—16所示。
2．乙方自备施工机械未按时到达施工现场，致使H工作实际进度在12月底时拖延1个月，乙方要求合同工期顺延1个月，并补偿费用2万元。
3．施工第9个月，F工作在施工现场发现文物，为保护文物现场停工，乙方向甲方提出补偿工期1个月，费用1万元的要求。由于事件3、4，F工作延误致使钢架结构安装施工向后拖延，丙方就事件3、4分别向乙方提出索赔费用1万元，工期共顺延2个月的要求。
4．F工作施工时，因项目经理部确定的施工工艺不合理出现质量事故，监理工程师要求返工，工作实际进度在12月底时拖后1个月，乙方要求顺延合同工期1个月，补偿费用2万元。

5．开工后第19个工作月出现台风，现场工作全部停止，为此乙方要求补偿：因台风破坏施工现场的现场清理时间1个月，并补偿费用4万元；堆放料场损失的建筑材料8万元(其中甲供材料3万元)，乙方施工机械损失折合人民币2万元，M、N工作停工损失费用8万元，乙方人员伤亡事故、医疗费用合计6万元。
问题：
1．确定施工进度计划(时标网络图)的关键线路，计算各项工作TF。
2．K、H、F三项工作施工过程中出现上述事件如何处理?
3．因台风造成的工程损失费用应如何向施工单位进行补偿?
4．该工程的实际工期为多少?

答案：

解析：

问题1：


同题2：
事件1：甲方责任，发生在非关键工作，该工序总时差为2天。新增工程量增加费用60000元应补偿。由于新增工程量300m3实际需增加工作时间3天，由于TF=2，所以应补偿工期1个月。机械闲置属于窝工，不应按台班费计算，应按折旧费计算，计算公式为60×60=3600(元)。人工窝工应按降效处理，不应按原人工费单价计算，计算公式为50400×0．5=25200(元)。机上工作人员人工费已完全含在台班费内，不应单独索赔。
综合计算应补偿工期3．5个月，补偿费用88800元。
事件2：属乙方责任，工期与费用均不补偿。
事件3：按目前有关规定，发现文物时甲方应补偿相关费用1万元，顺延工期1个月。按照因果关系递推，丙方可以向乙方就事件3、4提出索赔要求，应由乙方向丙方补偿费用2万元，顺延合同工期2个月(F、I工作均为关键工作)。
事件4：属乙方责任，工期与费用均不补偿，乙方应向丙方补偿费用1万元，并同意其工期顺延1个月。
同题3：
台风属于不可抗力责任，按规定甲方应同意补偿合同工期1个月，而应补偿现场清理费用4万元(M为关键工序，N为非关键工作TF=2)，现场材料费5万元，合计9万元。乙方施工机械损失费、停工损失费、伤亡医疗费不予补偿。
问题4：
工程的实际工期是在原合同工期上考虑甲方责任、乙方责任、不可抗力责任对工期影响的新工期。经推算，实际工期由原计划工期22个月增加为26．5个月。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。