网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
建设工程施工合同发包人的主要义务包括（ ）。
A、及时验收工程
B、支付工程价款
C、及时检查隐蔽工程
D、提供必要施工条件
E、建设工程质量不符合约定的无偿修理
B、支付工程价款
C、及时检查隐蔽工程
D、提供必要施工条件
E、建设工程质量不符合约定的无偿修理
参考答案
参考解析
解析：发包人的主要义务包括：
1．不得违法发包。《合同法》规定，发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。
2．提供必要施工条件。发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
3．及时检查隐蔽工程。隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
4．及时验收工程。建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。
5．支付工程价款。发包人应当按照合同约定的时间、地点和方式等，向承包人支付工程价款。
1．不得违法发包。《合同法》规定，发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。
2．提供必要施工条件。发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
3．及时检查隐蔽工程。隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
4．及时验收工程。建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。
5．支付工程价款。发包人应当按照合同约定的时间、地点和方式等，向承包人支付工程价款。
更多 “建设工程施工合同发包人的主要义务包括（ ）。A、及时验收工程 B、支付工程价款 C、及时检查隐蔽工程 D、提供必要施工条件 E、建设工程质量不符合约定的无偿修理 ” 相关考题
考题
发包人请求解除建设工程施工合同的,下列情形应予支持的是()。
A.发包人不履行合同约定的协助义务的B.发包人未按约定支付工程价款的C.承包人将承包的建设工程非法转包、违法分包的D.发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的
考题
承包人出现法定情形时，发包人可以请求解除建设工程施工合同，该法定情形包括（ ）。A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的
B.在合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的
C.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的
D.将承包的建设工程非法转包、违法分包的
考题
发包人可以单方解除建设工程施工合同的情形包括（ ）。A. 明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的
B. 合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的
C. 已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的
D. 将承包的建设工程非法转包. 违法分包的
E. 建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的
考题
承包人（），发包人可以请求解除建设工程施工合同。A、未按约定工期完工的
B、完成工程质量不合格，并拒绝修复的
C、口头表示不履行合同主要义务的
D、将工程转包的
E、未经发包人同意擅自将劳务部分分包的
考题
根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人的责任和义务包括（）。A.办理建设工程施工许可证
B.办理建设工程规划许可证
C.办理工伤保险
D.提供场外交通条件
E.负责施工场地周边的环境保护
考题
根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)，发包人责任和义务包括( )。A.办理建设工程施工许可证
B.办理建设工程规划许可证
C.办理工伤保险
D.提供场外交通条件
E.负责施工场地周边的环境保护
考题
发包人和承包人就具体工程项目的建筑施工、设备安装、设备调试、工程保修等工作内容，明确双方权利、义务关系的协议称为()。A:建设工程施工合同
B:建设工程设计合同
C:建设工程勘察合同
D:建设工程监理合同
考题
建设工程施工合同的发包人请求解除合同的条件包括（）。A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的
B.合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的
C.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的
D.未按约定支付工程价款的
E.不履行合同约定的协助义务的
考题
承包人（），发包人可以请求解除建设工程施工合同。A.未按约定工期完工的
B.完成工程质量不合格，并拒绝修复的
C.私下表示不履行合同主要义务的
D.将工程转包的
E.未经发包人同意擅自将劳务部分分包的
考题
发包人请求解除建设工程施工合同应予支持的是()。A.承包人已经完成的建设工程质量不合格
B.承包人将承包的建设工程分包
C.承包人合同约定的期限内没有完工
D.承包人以行为表明不履行合同主要义务——预期违约
考题
承包人在催告后合理时间内，建设单位仍未履行义务，则可以请求解除建设工程施工合同的条件是（ ）。A、发包人未按约定支付工程价款
B、发包人明示或暗示施工单位降低工程质量标准
C、发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准
D、发包人不履行合同约定的协助义务
E、发包人未履行通知义务
考题
发包人请求解除建设工程施工合同的，下列情形不予支持的是（）A、有证据表明施工企业未履行合同主要义务B、施工企业在合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工C、施工企业已经完成的建设工程质量不合格D、施工企业将承包的建设工程主体结构分包给其他企业
考题
承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持（）A、明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的B、合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的C、已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D、将承包的建设工程转包、分包的
考题
单选题发包人和承包人就具体工程项目的建筑施工、设备安装、设备调试、工程保修等工作内容,明确双方权利、义务关系的协议称为（ ）。A
建设工程勘察合同B
建设工程设计合同C
建设工程施工合同D
建设工程监理合同
考题
单选题《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，承包人( )，发包人请求解除建设工程施工合同的，不予支持。A
明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的B
已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的C
将承包的建设工程非法转包、违法分包的D
在合同约定的期限内没有完工，但在发包人催告的合理期限内完工的
考题
单选题属于建设工程施工合同发包人主要义务的是（ ）。A
及时检查隐蔽工程B
不得转包和违法分包工程C
自行完成建设工程主体结构施工D
建设工程质量不符合约定的无偿修理
热门标签
最新试卷
