2020年青海一级造价工程师考试成绩公布时间：12月底前

发布时间：2020-10-25

2020年一级造价工程师考试已经结束了，那么现在考试成绩查询就是大家最为关心的话题了。对此，51题库考试学习网就带大家了解一下2020年青海一级造价工程师考试成绩查询时间及相关事项，希望对大家有帮助。

2020年青海一级造价工程师考试有关事项通知：

根据人社部人事考试中心《关于2020年度一级造价工程师职业资格考试考务工作的通知（各省公告）》（人考中心函[2020]26号），将于2020年12月底前公布考试成绩，届时报考人员可登录中国人事考试网（网址为http://www.cpta.com.cn）成绩查询栏目查询。

一级造价工程师考试是全国统一的考试，各省除了报名时间有所区别外，考试大纲、考试时间等都是全国统一的，一级造价师合格标准是按单科算的，各省合格分数都是一样。往年造价成绩合格分数线划分标准即总分的60%。因此预计2020年一级造价工程师合格分数线如下：

《造价管理》满分100分

预计2020年合格分数线60分

《工程计价》满分100分

预计2020年合格分数线60分

《造价案例分析(土建)》满分120分

预计2020年合格分数线72分

《造价案例分析(安装)》满分120分

预计2020年合格分数线72分

《造价案例分析(水利)》满分120分

预计2020年合格分数线72分

《造价案例分析(交通运输)》满分120分

预计2020年合格分数线72分

《技术与计量(土建)》满分100分

预计2020年合格分数线60分

《技术与计量(安装)》满分100分

预计2020年合格分数线60分

《技术与计量(水利)》满分100分

预计2020年合格分数线60分

《技术与计量(交通运输)》满分100分

预计2020年合格分数线60分

2020年一级造价工程师考试成绩管理办法

参加4个科目考试(级别为考全科)的人员须在连续4个考试年度内通过全部应试科目，参加2个科目考试(级别为免二科)的符合免试基础科目人员须在连续2个考试年度内通过相应应试科目，方可办理资格证书。

已取得一级造价工程师一种专业职业资格证书的人员，报名参加其他专业科目考试的(级别为增报专业)，可免考基础科目，在连续2个考试年度内通过相应应试科目，可办理相应专业考试合格证明，该证明作为注册时增加执业专业类别的依据。

以上就是今天分享的全部内容了，各位小伙伴根据自己的情况进行查阅，希望本文对各位有所帮助，预祝各位取得满意的成绩，如需了解更多相关内容，请持续关注51题库考试学习网！

下面小编为大家准备了 一级造价工程师 的相关考题，供大家学习参考。
下列关于违约责任的说明，正确的有（　）。

A.当事人一方违约后，对方没有义务采取措施防止损失的扩大
B.当事人约定的违约金可以请求公安机关或仲裁机构调整
C.当事人约定的违约金不能调整
D.收受定金一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金
E.定金和违约金不能同时使用，只能选择一种
答案：D,E
解析：
考点:违约责任的承担。选项 A，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；选项 B 不是“公安机关”，而是“人民法院”；选项 C，当事人约定的违约金可以请求人民法院或仲裁机构调整。
最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动，以下说法错误的是（ ）。

A.缺陷责任期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人签发缺陷责任期终止证书
B.缺陷责任期终止后，承包人在合同内享有的索赔权利也自行终止
C.发包人收到承包人提交的最终结清申请单后的规定时间内予以核实，向承包人签发最终支付证书
D.发包人应在签发最终结清支付证书后的规定时间天内，按照最终结清支付证书列明的金额向承包人支付最终结清款
答案：B
解析：
2020版教材P263
承包人按合同约定接受了竣工结算支付证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
某施工单位与某建设单位按照《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）签订了一高速公路项目的施工合同。双方合同规定：工期为302天，施工日期为2018年3月1日至12月27日。
工程实施过程中，在同一个关键工作面上发生了下列事件，并经专业监理工程师审查，情况属实。
事件1：由于不能及时提供场地，施工方于2018年3月4日才进场开始作业，延期开工造成的实际损失3万元。
事件2：土方开挖工程，开挖时遇到了难以预料的暴雨天气，实际持续时间延长了12天，直接经济损失10万元。
事件3：建设单位负责设备的采购，甲施工单位经建设单位同意后将安装工作专业分包给具备相应条件的乙施工单位。乙施工单位完成设备安装后，单机无负荷试车没有通过，经分析是设备本身出现问题。经设备制造单位修理，第二次试车合格。由此发生的设备拆除、修理、重新安装和重新试车的各项费用分别为2万元、5万元、3万元和1万元，安装工作实际持续时间延长了14天。
事件4：为了确保工程质量，施工单位对路基工作增加一次检验，增加费用2万元，路基工作持续时间增加2天。
<1> 、如果甲施工单位就工程中发生的1～4项事件提出索赔要求，试问工期和费用能否成立？说明理由。
<2> 、对1～4项事件工期索赔各是多少天？总工期索赔多少天？
<3> 、计算1～4项事件费用索赔总额？
<4> 、乙施工单位承接对应的安装工作专业分包应该满足哪些条件？

答案：
解析：
1.事件1：工期和费用索赔成立。因为不能及时提供场地属建设单位责任，延误的时间将导致工期延长。
事件2：工期索赔成立。费用索赔不成立。因为不可抗力造成的费用损失双方各自承担，造成工期延误的可以索赔工期。
事件3：工期和费用索赔成立。因为建设单位负责设备的采购，因设备本身出现问题造成的费用损失应由建设单位承担，延误的时间将导致工期延长。
事件4：工期和费用索赔不成立。因为保证工程质量的检验费用已包含在合同价中，施工方额外增加的检验费用应自己承担，增加的工作时间也不能顺延。
2. 事件1：索赔工期3天。
事件2：索赔工期12天。
事件3：索赔工期14天。
事件4：索赔工期0天。
总计索赔工期=3+12+14=29（天）。
3. 事件1：费用索赔3（万元）。
事件2：费用索赔0万元。
事件3：费用索赔6万元（拆除、重新安装、重新试车可以索赔费用，设备修理的费用由建设单位负责，不能索赔）。
事件4：费用索赔0万元。
共计费用索赔9（万元）。
4.专业分包人的资格能力（含安全生产能力）应与其分包工程的标准和规模相适应，且应当具备如下条件：（1）具有经工商登记的法人资格；（2）具有从事类似工程经验的管理与技术人员；（3）具有（自有或租赁）分包工程所需的施工设备。
电线管路平行敷设在（ ）情况下，中问应加接线盒。


A.管子长度每超过30m，有2个弯曲时

B.管子长度超过20m，有l个弯曲时

C.管子长度超过15m，有2个弯曲时

D.管子长度超过8m，有3个弯曲时
答案：B,C,D
解析：
管子长度每超过30m，无弯曲时应设置接线盒。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签