通知：2020年云南一级建造师考试时间已公布

发布时间：2020-02-09

2019年的一级建造师考试已经过去了，考生们已经开始准备2020年的一级建造师考试了，不少考生想了解2020年云南一级建造师考试时间安排是什么，考试报名时需要准备哪些材料等问题，别担心，51题库考试学习网为您答疑解惑。

根据中国人事考试网“2020年一级建造师考试计划”可知，2020年云南一级建造师考试时间为2020年9月19、20日。

一级建造师执业资格考试分公共科目考试和专业科目考试，公共科目包括《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》三个科目，这三个科目为各专业考生统考科目，专业科目为《专业工程管理与实务》一个科目。

《专业工程管理与实务》分为10个专业，即：建筑工程、公路工程、铁路工程、民航机场工程、港口与航道工程、水利水电工程、市政公用工程、通信与广电工程、矿业工程、机电工程。考生在报名时根据工作需要和自身条件选择一个专业进行考试。

51题库考试学习网提醒你，在考试报名过程中，你得注意这些：

报考人员登录系统后，学历学位信息的核验状态可在“注册维护”里的“修改学历”上查看。 学历学位信息在线核验状态为“未核验”的，可在注册完或补充完善好个人信息的24小时后，登录系统查看核验状态。 学历学位信息在线核验显示“未通过”或“需人工核查”的，会影响后续报名。 

现场人工核查记入诚信档案库，报考人员在专业技术人员资格考试中有违纪违规行为且在记录期内的，不适用告知承诺制报考，须在7月21日前向报名所在地人事考试机构现场提交证明材料，核查无误后，方可缴费。

一级建造师考试报名时，你得准备这些材料：

1. 考生报考承诺书一份。

2. 考生有效期内的居民身份证、学历证书原件。

3. 除提供上述1-2项材料外，符合“免二科”的考生还须提交工程或工程经济类高级专业技术资格证和聘书、建筑业企业一级项目经理资质证书原件；符合“增报专业”的考生还须提交已取得一级建造师资格证书的原件。

4.外籍及港澳台居民须提交报名时填报的身份证件原件，还应提交相应专业学历或学位证书原件和国务院教育行政部门出具的认证结果。

一级建造师报考资格条件审核：

1．在线自动核验。考生们在网上报名后，考试机构将通过政府部门内部或部门间核查、网络核验等方式对报考人员填报的信息进行报考资格条件网上在线自动核验。对填报信息无法查证或不适用告知承诺制的报考人员，网上无法自动核验通过，必须进行网上人工核查或现场审核。

2．网上人工核查。下列报考人员须进行网上人工核查：具有中专以下学历或2002年及以前大专以上学历的报考人员；身份、学历学位信息未通过在线核验的报考人员；其他身份证件类型、境外学历学位等无法在线核验的报考人员。以上报考人员须将学历、学位等相关材料扫描上传到报名系统。各市人事考试机构在报名期间两个工作日内根据报考人员上传的学历、学位扫描件进行网上人工核查。

3．现场审核。现场审核对象是不适用告知承诺制的报考人员，即被记入专业技术人员资格考试诚信档案库且在记录期内的应试人员。在网上报名系统填写报考信息时，将收到本次报名审核不适用告知承诺制的提示，请持本人居民身份证、学历、学位证书原件和相关专业技术职务任职资格证书原件，《资格考试报名表》1份，在当地考试机构进行现场审核。

以上就是2020年云南一级建造师的考试时间安排以及报考时我们需要注意的一些事项，各位想要报考一级建造师的考生可不要错过今年报名哟，及时报考，积极备考，这样才能有备无患，51题库考试学习网祝各位考生都能顺利通过今年的一级建造师考试！

下面小编为大家准备了 一级建造师 的相关考题，供大家学习参考。

---

背景资料
某水利工程经监理工程师批准的施工网络计划如下图所示(单位：天)。

合同约定：工程所用全部材料、设备由承包人采购。如工程工期提前，奖励标准为1万元／天；如工程工期延误，支付违约金标准为1万元／天。
施工过程中发生如下事件：
事件1：当工程施工按计划进行到第100天末时，因承包人的施工设备故障造成E工作中断施工。为保证工程顺利完成，有关人员提出以下施工调整方案。
方案一：修复设备。设备修复后E工作继续进行，修复时间是20天，修理费用2万元；
方案二：调剂设备。B工作所用的设备能满足E工作的需要，B完成后，使用B工作的设备完成E工作未完成工作量，其他工作均按计划进行；
方案三：租赁设备。租赁设备的运输安装调剂时间为10天。设备正式使用期支付租赁费用，其标准为350天／元。
项目经理选择了最优方案并予以实施。
事件2：H工作为工程设备安装。设备进场，承包人进行检验和交货验收后，把将产品合格证书提交给监理工程师。监理要求重新检验并进行相关设备性能测试。H工作完成后承包人要求监理人增加设备测试费用0．5万元。
问题
1．计算施工网络进度计划的工期以及E工作的总时差，并指出施工网络进度计划的关键线路。
2．若各项工作均按最早时间施工，分析指出事件1中项目经理选择的最优方案。
3．根据施工调整最优方案，用单代号网络图绘制调整后的施工进度计划并用双箭线标注关键线路(网络进度计划中应将E工作分解为E1和E2，其中E1表示已完成，E2表示未完成工作)。
4．指出事件2中的不妥之处并简要说明理由。

答案：

解析：

1． 计划工期为450天，E工作的总时差为15天。
关键线路为A→C→D→H→I(或①→③→④→⑥→⑦→⑧)。
[分析]
本小题是进度管理方面的，考核对双代号网络图时间参数的计算。
双代号网络图时间参数计算的方法很多，常用的有工作计算法，节点计算法，还有标号法。本小题既要求工期，找关键线路，又要计算时差。故应采用工作计算方法。
2．
项目经理应选择方案三。
[分析]
本小题是施工组织管理方面的，考核对施工方案的技术经济比较和方案选择。
要选择最优方案，应从工期和费用两方面结合进行技术经济比较：
方案一，设备修复时间为20天，E工作的总时差为15天，影响工期5天，增加的工期延期的违约费用为1×5=5万元，加上修理费，共计7万元。
方案二，B工作第125天末结束，E工作将推迟25天完成，超过E工作的总时差，影响工期10天，增加费用10万元。
方案三，租赁设备安装调试10天，不超过E的总时差，不影响工期，E工作还需工作135天，增加设备租赁费用为47250元(350元／天×135天=47250元)。
三个方案综合比较，方案三合理。
3．

[分析]
本小题是进度管理方面的，考核单代号网络图的绘制。
根据方案三，首先，把E工作分解为E1和E2，其中E1(65天)已完成，E2(135天)未完成；B是E2的紧前工作；其他工作的逻辑关系不变，把原题中的双代号网络图绘制成单代号。
4．
“设备进场，承包人进行检验和交货验收后，把将产品合格证书提交给监理工程师”不妥。应会同监理人进行检验和交货验收。
“承包人要求监理人增加设备测试费用0．5万元”不妥，设备测试费用应由承包人承担。
[分析]
本小题是合同管理方面的，考核承包人提供材料、设备时有关验收和测试的权利义务。
《水利水电工程标准施工招标文件》(2009版)将发包人和承包人的义务和责任进行了合理划分。“对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。”

---

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程合同纠纷应由()的人民法院管辖

A.工程所在地
B.被告住所地
C.原告住所地
D.合同签字地

答案：A

解析：

2020版教材P337 / 2019版教材P336
《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。

---

下列属于水土保持常用措施的有（　　）。

A.防止运输道路扬尘
B.维持当地汇水状态
C.取弃土场进行绿化
D.边坡施作防护工程
E.排水系统进行防护

答案：C,D,E

解析：

---

市政公用工程中，混凝土配合比设计要经过四个步骤，其中在施工配合比设计阶段进行配合比调整并提出施工配合比的依据是（ ）。

A．实测砂石含水率

B．配制强度和设计强度间关系

C．施工条件差异和变化及材料质量的可能波动

D．强度验证原理和密度修正方法

正确答案：A

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。