注册二级建造师被查出来学历造假,怎么处罚?

发布时间:2021-11-28


注册二级建造师被查出来学历造假,怎么处罚?


最佳答案

一、查出来造假获得注册执业资格证的,则证书吊销。几年内不得考所有的执业资格证。处罚行政单位是考试机构。
二、查出来造假是为了注册,则不得注册,几年内都不能注册,看情节了。处罚行政单位是注册机构。


下面小编为大家准备了 二级建造师 的相关考题,供大家学习参考。

某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款,并办理了抵押登记。该抵押权设立的时间为( )之日。

A.抵押合同签字、盖章
B.房产行政主管部门登记
C.到公证部门办理公证
D.贷款合同生效
答案:B
解析:
当事人以下列财产抵押的,应当办理抵押登记,抵押权自登记时设立:(1)建筑物和其他土地附着物;(2)建设用地使用权;(3)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权;(4)正在建造的建筑物。不动产抵押物权,自登记时设立。

某施工单位(总承包方)通过招投标程序中标了由某民营企业(发包方)投资建设的某商业中心工程的施工项目。该工程地下二层,地上五层,建筑面积27000m2,合同价款8590万元,合同工期400日历天。施工合同中,索赔程序特别约定:索赔事件发生后14天内,总承包方必须提出索赔意向书,并在索赔事件结束后28天内报送索赔申请书和相关资料,逾期提出视为放弃索赔权。招标文件和合同中还约定承包方需垫资施工至地下室结构完成,其后按月计量支付进度款,前期垫资款待主体结构封顶后付清,但未约定垫资利息;合同争议条款约定合同所有争议提交北京仲裁委员会仲裁。
  施工中发生如下事件:
  事件一:总承包方将土方工程分包给不具备相应施工资质的某个体运输户。基槽验收合格后,个体运输户未拿到工程款,为此将总承包方诉至法院,要求清偿债务。总承包方认为该土方工程属违法分包,合同无效,拒绝付款。
  事件二:在进行首层顶板的模板(架)施工时,发包方指令将首层以上各层标高由4.50m调到4.80m,但未提供经审图机构签章的设计变更图纸。总承包方即以变更指令不合法为由暂停施工,总承包方停窝工每天损失4万元。发包方在停工30天后办齐了变更审批手续,工程随即复工。5个月后,工程完工。在工程竣工结算时,总承包方提出了索赔申请书和相关资料,要求赔偿经济损失120万元。发包方以总承包方擅自停工构成违约为由,拒绝索赔签认。
  工程竣工后,因发包方与总承包方在工程结算、垫资利息、停窝工损失等方面争议较大,总承包方向工程所在地人民法院提起诉讼。
  【问题】
  1.该工程的垫资条款是否有效?总承包方主张垫资利息是否能得到支持?分别说明理由。
  2.在事件一中,个体运输户要求总承包方支付工程款是否合法?说明理由。
  3.在事件二中,总承包方暂停施工是否合法?要求索赔是否合理?分别说明理由。
  4.工程所在地人民法院对本工程总承包合同纠纷是否有管辖权?说明理由。

答案:
解析:
1.该工程的垫资条款无效。
  理由是:不允许垫资。
  总承包方主张垫资利息不能得到支持(或无效)。
  理由:合同中未约定垫资利息。按照相关司法解释的规定,或当事人对垫资利息没有约定的,承包人请求支付利息的,不予支持。
  2.个体运输户要求总承包方支付工程款:合法。
  理由:土方工程分包行为虽然无效,但已验收合格,按照相关司法解释的规定,施工合同无效但工程竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持(或支付)。
  3.总承包方暂停施工:合法。
  理由:根据相关法律规定,施工图设计文件未经审查批准(或未提供审图机构签章的设计变更图纸)不得使用。
  总包要求索赔:不合理。
  理由:总承包方是在工程竣工验收后的结算阶段才提出索赔,按照合同约定,超过索赔事件结束28天(或逾期)后提出索赔的,视为放弃索赔权。
  4.无管辖权。因为合同争议条款约定合同所有争议提交北京仲裁委员会仲裁,排除了法院的管辖。

某安装公司承接了一广场地下商场给排水、空调、电气和消防系统安装工程。项目部根据安装公司管理手册和程序文件的要求,结合项目实际情况编制了《项目质量计划》,经审批后实施。项目部根据施工过程中的关键工序,对后续工程施工质量、安全有重大影响的工序,采用新工艺、新技术、新材料的部位等原则,确定了质量控制点为:高、低压配电柜安装,锅炉、冷水机组的设备基础、垫铁敷设,管道焊接和压力试验等。

问题:
2.项目部还需考虑哪些确定质量控制点的原则?

答案:
解析:
质量控制点的确定原则
1)施工过程中的关键工序或环节
2)工序的关键质量特性
3)施工中的薄弱环节或质量不稳定的工序
4)质量特性的关键因素
5)对后续工程(后续工序)施工质量或安全有重大影响的工序、部位或对象。
6)隐蔽工程。
7)采用新工艺、新技术、新材料的部位或环节

以下机械设备中,直接影响到工程项目使用功能的发挥的是()。

A.电梯
B.运输设备
C.吊装设备
D.计量器具
答案:A
解析:
2020新版教材P154页
机械设备包括工程设备、施工机械和各类施工工器具。其中,工程设备是指组成工程实体的工艺设备和各类机具,它们是工程项目的重要组成部分,其质量的优劣,直接影响到工程使用功能的发挥。以上选项只有电梯属于工程设备。故选A。而运输设备、吊装设备和计量器具都属于施工机械设备。 @##

声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:contact@51tk.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。