我是工商管理专业大专毕业的，可以报考国家一级建...

2020/2019教材P161
项目质量控制体系与项目投资控制、进度控制、职业健康安全与环境管理等目标控制体系，共同依托于同一项目管理的组织机构，是一次性的质量工作体系，随着项目的完成和项目管理组织的解体而消失，并非永久性的质量管理体系， 其作用的时效不同。

1．采用简化时标分析法，分析如下，四个时间参数，如图2所示。 2．测试工作有E、C、I、K、G、L，要保证仪器最高利用率就要求仪器连续、不间断工作，才能避免仪器窝工，即需求最早开始的测试工作E的最晚开始时间；从图2可知E



最晚开始时间是第21天，最晚结束时间是第22天，所有测试工作于第21天开始能保证仪表的最高利用率。
3．事件1中D、F工作各推迟2d，且均为建设单位责任。D工作是关键工作，将使工期延误2d，可向建设单位索赔工期2d。F是非关键工作，推迟2d大于其总时差1d将延误1d，但前面D工作已经延误了2d，所以此1d将不会影响工期，也不可向建设单位索赔工期。
事件2中E工作推迟5d，属施工单位自己的责任，不能进行索赔。E工作是非关键工作，其推迟时间5d小于其总时差8d，所以不会影响工期。
事件3中I工作推迟6d，属施工单位自己的责任，不能进行索赔。I工作是非关键工作，其推迟时间6d小于其总时差7d，但前面E事件已经延误5d，所以将影响工期5+6-7=4d。
本工期的实际工期是计划工期加上延误工期。
延误工期=2(D延误)+E5(E延误)+6(I延误)-7(1总时差)]=6d。
实际工期=56(计划工期)+6(延误工期)=62d。
4．还需要测试：(1)吞吐量；(2)时延；(3)过载丢包率；(4)背靠背。

【知识点】专利的申请与审批。选项B职务发明创造的权利属于该单位；选项C在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的，应当委托国务院专利行政部门指定的专利代理机构办理；选项D是以寄出邮戳日为申请日。

2005年建设工程法规真题第35题

根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，有下列情形之一的，人民法院应当裁定中止执行：（一）申请人表示可以延期执行的；（二）案外人对执行标的提出确有理由的异议的；（三）作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或者承担义务的；（四）作为一方当事人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的；（五）人民法院认为应当中止执行的其他情形。中止的情形消失后，恢复执行。

综上所述，本题正确答案是A。