2021年一级建造师《港口与航道》章节练习(2021-01-10)

发布时间：2021-01-10

2021年一级建造师《港口与航道》考试共35题，分为单选题和多选题和建造师案例题。小编为您整理港口与航道工程项目施工管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。


1、水上水下工程施工作业前，必须按规定申报办理有关许可证书，并办理（ ）等有关手续。【单选题】

A.水上水下施工通告

B.沉桩水上作业通告

C.航行通告

D.挖泥水下作业通告

正确答案:C

答案解析:

2、水运工程施工邀请招标，投标人可选择( )个以上具有与投标项目相应资格和资信的特定法人或者其他组织，向其发出投标邀请书。【单选题】

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案:B

答案解析:

3、项目部应按（ ）下达的开工令指定的日期开工。【单选题】

A.建设单位

B.监理工程师

C.企业领导

D.工程质量监督机构

正确答案:B

答案解析:项目部向监理工程师提出开工申请报告，并应按监理工程师下达的开工令指定的日期开工。

4、消除物的不安全状态实现作业条件安全化的主要措施有（ ）。【多选题】

A.采用新工艺、新技术、新设备，改善劳动条件

B.采用安全防护装置，隔离危险部位

C.进行安全知识岗位培训

D.采用安全适用的个人防护用具

E.开展安全检查，及时发现和整改不安全隐患

正确答案:A、B、D、E

答案解析:

5、水运工程施工监理是指监理单位根据国家法律法规和监理合同的要求,依据( )等,对水运工程建设的质量进度费用进行控制,对合同和信息进行管理并协调有关参建各方关系。【多选题】

A.业主要求

B.合同文件

C.设计单位要求

D.设计文件

E.工程技术标准

正确答案:B、D、E

答案解析:

下面小编为大家准备了 一级建造师 的相关考题，供大家学习参考。
背景
某机场工程建设指挥部（发包方）。通过招投标程序与某施工单位（总承包方）按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013- 0201）签订了施工合同。合同总价款5244万元，采用固定总价一次性包死，合同工期400d。
施工中发生了以下事件：
事件一：发包方未与总承包方协商便发出书面通知，要求本工程必须提前60d竣工。
事件二 ：总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费，但包工头却拖欠作业班组两个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪，并导致全面停工2d。
事件三：发包方指令某部分工程变更，并及时办理了合法变更手续，总承包方施工三个月后工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加设计变更增加费用43万元，发包方以固定总价包死为由拒绝签认。
事件四：在工程即将竣工前，当地遭遇了龙卷风袭击，本工程部分遭到破坏，现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了实际修复费用51840元，临时设施及停窝工损失费178万元的索赔资料，但发包方拒绝签认。
问题
(1)事件一中，发包方以通知书形式要求提前工期是否合法？说明理由。
(2)事件二中，作业班组直接向总承包方讨薪是否合法？说明理由。
(3)事件三中，发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约？说明理由。
(4)事件四中，总承包方提出的各项请求是否符合约定？分别说明理由。

答案：
解析：
分析
(1)事件一不合法。因为双方签订的是固定总价合同，价格和工期都是包死不变的，如工期要变化，需双方协商确认后，才有效。
(2)事件二不合法。因为作业班组属劳务方，它与总包方没有直接的合同关系。
(3)事件三不属于违约。因为虽然固定总价合同中承包方的风险不包括设计变更引起的风险，但按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013 -0201）规定，若发生了合同价款需要调整的因素后，承包人应当在14d内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14d内不予确认也不提出修改意见。而本案例总包在竣工结算时（三个月后）提出，此时距变更日期已经超过14d。
(4)事件四按不可抗力执行。总包可以向建设单位提出修复费用的补偿，但不能提出临时设施及窝工费的补偿。因为不可抗力事件造成的时间及经济损失，应由双方按以下方法分别承担：
1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运到施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。
2)发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应的费用。
3)承包人机械设备及停工损失，由承包人承担。
4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。
5)工程所需的清理、修复费用，由发包人承担。
6)延误的工期相应顺延。
编制某工程项目投资估算时，项目建设期为2年，第一年贷款400万元，第二年贷款600万元，贷款利率10%，则该项目建设期利息总和为（ ）万元。

A、20
B、92
C、82
D、72
答案：B
解析：
2020版教材P190 / 2019版教材P184
第1年的利息为0.5×400×10%=20第2年的利息为：（400+20+0.5×600）×10%=72所以利息为20+72=92
在某私人投资项目的建设中，甲施工企业要求乙供应商在双方已经协商一致的材料价格上再让利10％，否则下半年及以后的订单不再给乙，乙表示同意。根据《合同法》规定，甲、乙之间的买卖合同因( )。

A.胁迫而无效
B.胁迫而可撤销
C.显失公平而无效
D.欺诈而可撤销
答案：B
解析：
《合同法》规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：①因重大误解订立的；②在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签