2020年一级建造师《通讯与广电》模拟试题(2020-03-15)

发布时间：2020-03-15

2020年一级建造师《通讯与广电》考试共35题，分为单选题和多选题和建造师案例题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、转包、违法分包、越级承揽电信建设项目或者发生重大质量事故、安全事故的,取消责任单位()年参与电信建设活动的资格。【单选题】

A.1-2

B.2-3

C.3-4

D.4-5

正确答案:A

答案解析:

2、县级广播电视节目收转机房距架空电力线路35kV允许的最小距离为()。【单选题】

A.50m

B.100m

C.150m

D.200m

正确答案:B

答案解析:

3、企业近5年承担过2项以上单项工程合同额（ ）万元以上机电设备安装工程，工程质量合格，是二级机电设备安装工程专业承包企业资质标准的条件之一。【单选题】

A.200

B.300

C.400

D.500

正确答案:D

答案解析:企业近5年承担过2项以上单项工程合同额500万元以上机电设备安装工程，工程质量合格，是二级机电设备安装工程专业承包企业资质标准的条件之一。

4、通信工程中，出、入局（站）交流电力线的接地与防雷要求包括（ ）。【多选题】

A.选用具有金属铠装层的电力电缆出、入局（站）时应将电缆线埋入地下，其金属护套两端应就近接地

B.当局（站）设有阴极保护装置时，其电缆金属护套通过放电器接地

C.当局（站）设有阴极保护装置时，其电缆金属护套通过电源线接地

D.缆内两端的芯线应加装避雷器件

E.变压器机壳以及低压侧中性点汇集就近接地

正确答案:A、B、D

答案解析:

5、目前CCD（电荷耦合器件）彩色摄像机降低了对照度的要求，镜头光圈在（ ）位置，照度2000Lx，电视演播室灯光配置应保持在摄像机的最佳照度，取1000～1500Lx比较合适。【单选题】

A.F3.5

B.F4

C.F5.5

D.F6.5

正确答案:C

答案解析:

目前CCD（电荷耦合器件）彩色摄像机降低了对照度的要求，镜头光圈在F5.5位置，照度20001x，电视演播室灯光配置应保持在摄像机的最佳照度，取1000～1500lx比较合适。

6、对当事人做出罚款决定的，当事人到期不缴纳罚款，做出行政处罚的通信主管部门可以依法从到期之次日起，每日按罚款数额的（ ）加处罚款。【单选题】

A.0.01

B.0.02

C.0.03

D.0.04

正确答案:C

答案解析:对当事人做出罚款决定的，当事人到期不缴纳罚款，做出行政处罚的通信主管部门可以依法从到期之次日起，每日按罚款数额的3%加处罚款。

7、()要求混响时间足够短,通常在0.25~0.4s。【单选题】

A.演播室

B.录音室

C.审听室

D.控制室

正确答案:B

答案解析:

录音控制室应满足以下具体要求：

（1）混响时间足够短，通常在0.25～0. 4s。

（2）声学处理应左右对称。

（3）在监听的位置上应有平直的频率响应。

8、电视发射机图像通道的传输特性包括（ ）。【多选题】

A.频率响应

B.线性失真

C.非线性失真

D.内载波杂音

E.无用调制

正确答案:B、C、E

答案解析:包括图像通道传输特性和伴音通道传输特性，图像通道的传输特性包括线性失真、非线性失真和无用调制等。

9、对伴有电磁辐射的设备进行操作和管理的人员，应施行电磁辐射防护培训。培训内容应包括（ ）。【多选题】

A.电磁辐射的性质及其危害性

B.常用防护措施、用具以及使用方法

C.个人防护用具及使用方法

D.电磁辐射防护规定

E.通信原理

正确答案:A、B、C、D

答案解析:

10、演播室的施工中，与土建工序搭接关系为（ ）。【单选题】

A.土建预埋件→空调管道安装→连接件安装→灯栅层施工→墙面吊顶装修→灯光安装→地面装修

B.土建预埋件→灯栅层施工→连接件安装→空调管道安装→墙面吊顶装修→灯光安装→地面装修

C.土建预埋件→空调管道安装→灯栅层施工→连接件安装→墙面吊顶装修→灯光安装→地面装修

D.土建预埋件→连接件安装→灯栅层施工→空调管道安装→墙面吊顶装修→灯光安装→地面装修

正确答案:C

答案解析:

演播室的施工涉及多个工种和专业，注意工序搭接，合理安排作业时间和空间。与土建工序搭接关系：土建预埋件→空调管道安装→灯栅层施工→连接件安装→墙面吊顶装修→灯光安装→地面装修。

下面小编为大家准备了 一级建造师 的相关考题，供大家学习参考。

---

施工单位与物资供应单位因采购的钢筋质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是( )。

A.如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解
B.如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即具有法律强制执行力
C.双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解
D.如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行

答案：C

解析：

和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，无论是否已经进入诉讼或仲裁程序。例如，诉讼当事人之间为处理和结束诉讼而达成了解决争议问题的妥协或协议，其结果是撤回起诉或中止诉讼而无需判决。和解也可与仲裁、诉讼程序相结合:当事人达成和解协议的，已提请仲裁的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书或仲裁调解书;已提起诉讼的，可以请求法庭在和解协议基础上制作调解书。仲裁机构作出的调解书和法院调解书具有强制执行效力。 需要注意的是，当事人自行达成的和解协议不具有强制执行力，在性质上仍属于当事人之间的约定。如果一方当事人不按照和解协议执行，另一方当事人不可以请求法院强制执行，但可要求对方就不执行该和解协议承担违约责任。
《民事诉讼法》规定，在执行中，双方当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容记入笔录，由双方当事人签名或者盖章。一方当事人不履行和解协议的，人民法院可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行 。
故本题最符合题意的答案为C选项。

---

由于工艺需要，管道与设备需作为一个系统进行试压，管道的设计压力为1.8MPa，设备的设计压力为1.6MPa，试验压力均为设计压力的1.5倍，则系统强度试验压力可为( )MPa。

A．2.07

B．2.25

C．2.40

D．2.70

正确答案：C

---

某办公楼工程，建筑面积 5500 平方米，框架结构，独立柱基础，上设承台梁，独立柱基础埋深为 1.5米，地质勘查报告中地基基础持力层为中沙层，基础施工钢材由建设单位供应。基础工程施工分为两个施工流水段，组织流水施工，根据工期要求编制了工程基础项目的施工进度计划，并绘出施工双代号网络计划图，如下图所示：



在工程施工中发生如下事件：
事件 1：土方 2 施工中，开挖后发现局部基础地基持力层为软弱层需处理工期延误 6 天。
事件 2：承台梁 1 施工中，因施工用钢材未按时进场，工期延期 3 天。
事件 3：基础 2 施工时，因施工总承包单位原因造成工程质量事故，返工致使工期延期 5 天。
【问题】
1.指出基础工程网络计划的关键线路，写出该基础工程计划工期。
2.针对本案例上述各事件，施工总承包单位是否可以提出工期索赔，并分别说明理由。
3.对索赔成立的事件，总工期可以顺延几天？实际工期是多少天？
4.上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路是否发生改变，如有改变，请指出新的关键线路，并在答题卡上绘制施工实际进度横道图。

答案：

解析：

1.网络计划的关键线路为①→②→③→④→⑤→⑥；该基础工程的计划工期为 20 天。
2.事件 1：施工总承包单位可以提出工期索赔，索赔天数为（6-4）=2 天。
理由：地基持力层存在软弱层，与地质勘查报告中提供的持力层为中砂层不符，为施工单位不可预见原因造成的工期延误，属于非承包人原因；虽然土方 2 工作不是关键工作，且有 4 天的总时差，但延误的时间已经超了总时差，故可以提出工期索赔，能索赔（6-4）=2 天。
事件 2：施工总承包单位不可以提出工期索赔。
理由：因为基础工程钢材为业主方提供，由于钢材未按时进场导致工期延误，由业主方承担，属于非承包方原因。但是承台梁 1 为非关键工作，存在 4 天总时差，实际延误时间为 3 天，没有超过总时差，所以工期索赔不成立。
事件 3：施工总承包单位不可以提出工期索赔。
理由：虽然基础 2 为关键工作，延误 5 天对工期产生了影响，但是造成工程质量事故的返工是由于承包方自身原因造成的，所以不可以提出索赔。
3.（1）总工期能顺延 2 天，业主确认的调整工期为 20+2=22 天；
（2）如下图所示：新的关键线路为：①→②→④→⑤→⑥，所以考虑各种原因延误，本工程实际工期为 3+（3+6）+（7+5）+3=3+9+12+3=27 天。




4.（1）上述事件发生后，关键路线发生了变化，新的关键路线变为①→②→④→⑤→⑥；
（2）实际进度横道图如下图所示：

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。