2021年一级建造师《矿业工程》模拟试题(2021-10-23)

发布时间：2021-10-23

2021年一级建造师《矿业工程》考试共35题，分为单选题和多选题和建造师案例题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！


1、矿井安全供电中关于双回路供电的说法,正确的是()。【单选题】

A.矿井通风机也应有两回路供电

B.矿井供电的第二回路作为备用,应能负担全矿井50%的用电量

C.考虑电路功能,第二回路上允许分接部分其他施工负荷

D.考虑节约用电,第二回路上要安装负荷定量器

正确答案:A

答案解析:为保证矿井生产和施工的安全,整个矿井以及重要设备,包括提升、通风机均应双回路供电,并且规定,当任一回路发生故障而停止供电时,另一回路应能负担全矿井负荷,而非50%负荷;且每一回路上,一般情况下都不得分接任何负担;矿井电源电路上,严禁装设负荷定量器。因此,在所有选项上,仅A满足规程要求。

2、矿业工程项目的费用计算类型的划分标准范围,包括有()。【多选题】

A.井巷工程

B.矿山地质勘查工程

C.井下其他工程

D.地面土建工程

E.安装工程

正确答案:A、C、D、E

答案解析:矿业工程费用计算类型的划分标准范围分为:井巷工程、井下其他工程、其他矿山工程、地面土建工程和安装工程,因此,本题的答案为A、C、D、E。(1)井巷工程:包括立井井筒及硐室工程,一般支护井巷工程和金属支架支护井巷工程。(2)井下其他工程:入井下铺轨工程。(3)其他矿山工程:包括特殊凿井工程和露天剥离工程。(4)地面土建工程:包括一般工业与民用建筑工程、基础等各种土建构筑物,地面轻轨铺设工程,大型土石方工程等。(5)安装工程:包括地面安装工程与井下安装工程。井下安装工程包括井筒装备(含辅助工程)、井下机电设备设施安装和管线敷设等工程。

3、对于边坡表面大范围位移观测,一般采用()的方法。【单选题】

A.应变仪

B.离层仪

C.钻孔测斜仪

D.大地测量仪器

正确答案:D

答案解析:

4、成本控制的原则是()。【单选题】

A.少花钱

B.多挣钱

C.权与利相结合

D.职能控制

正确答案:D

答案解析:矿业工程施工中的成本控制原则是:开源和节流相结合的原则,责、权、利相结合的原则,职能控制的原则。所以本题的答案为D。

5、基坑土方开挖时,安全措施不妥当的是()。【单选题】

A.土方开挖时,应防止附近已有建筑物发生下沉和变形

B.基坑周边的堆载不得超过设计荷载的限制条件

C.土方开挖完成后应立即封闭

D.开挖基坑时应一次挖全深

正确答案:D

答案解析:

6、井口房设施的主要功能是( )。【多选题】

A.生产指挥中心

B.矿物或矸石堆场

C.矿物或矸石的转、卸载设施

D.上下井人员的生产准备和生活必需的用房

E.保护井口免受风、霜、雨、雪及冰冻、火灾等的侵蚀和危害

正确答案:C、D、E

答案解析:井口房设施是指建在井口及周围的建筑物。它和矿井井架连在一起形成一个整体，可以有三部分功能，即矿物或矸石的转、卸载设施，保护井口免受风、霜、雨、雪及冰冻、火灾等的侵蚀和危害，以及上下井人员的生产准备和生活必需的用房。

7、下列关于矿井需要的风量计算原则中正确的是( )。【单选题】

A.按井下同时工作的最多人数计算，每人每分钟供给风量不得少于4立方米

B.按采煤、掘进、硐室及其他地点实际需要风量的总和取平均进行计算

C.按排尘风速计算，硐室采场的最低风速不得小于0.20m/s

D.按排尘风速计算，巷道型采场和掘进巷道不得小于0.20m/s

正确答案:A

答案解析:

8、建筑硅橡胶防水涂料属于()。【单选题】

A.柔性防水

B.刚性防水

C.综合防水

D.自防水

正确答案:A

答案解析:

9、变形钢筋与混凝土的胶结力失效、出现滑动后,()是抵抗滑移的主要作用。【多选题】

A.摩擦力

B.咬合力

C.预应力

D.连接力

E.钢筋与混凝土间的相对变形

正确答案:A、B

答案解析:

10、露天矿生产和安全工作中占有十分重要地位的是( )。【单选题】

A.瓦斯突出问题

B.边坡稳定问题

C.突水问题

D.矿压问题

正确答案:A

答案解析:

下面小编为大家准备了 一级建造师 的相关考题，供大家学习参考。
某办公楼工程，建筑面积 5500 平方米，框架结构，独立柱基础，上设承台梁，独立柱基础埋深为 1.5米，地质勘查报告中地基基础持力层为中沙层，基础施工钢材由建设单位供应。基础工程施工分为两个施工流水段，组织流水施工，根据工期要求编制了工程基础项目的施工进度计划，并绘出施工双代号网络计划图，如下图所示：



在工程施工中发生如下事件：
事件 1：土方 2 施工中，开挖后发现局部基础地基持力层为软弱层需处理工期延误 6 天。
事件 2：承台梁 1 施工中，因施工用钢材未按时进场，工期延期 3 天。
事件 3：基础 2 施工时，因施工总承包单位原因造成工程质量事故，返工致使工期延期 5 天。
【问题】
1.指出基础工程网络计划的关键线路，写出该基础工程计划工期。
2.针对本案例上述各事件，施工总承包单位是否可以提出工期索赔，并分别说明理由。
3.对索赔成立的事件，总工期可以顺延几天？实际工期是多少天？
4.上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路是否发生改变，如有改变，请指出新的关键线路，并在答题卡上绘制施工实际进度横道图。


答案：
解析：
1.网络计划的关键线路为①→②→③→④→⑤→⑥；该基础工程的计划工期为 20 天。
2.事件 1：施工总承包单位可以提出工期索赔，索赔天数为（6-4）=2 天。
理由：地基持力层存在软弱层，与地质勘查报告中提供的持力层为中砂层不符，为施工单位不可预见原因造成的工期延误，属于非承包人原因；虽然土方 2 工作不是关键工作，且有 4 天的总时差，但延误的时间已经超了总时差，故可以提出工期索赔，能索赔（6-4）=2 天。
事件 2：施工总承包单位不可以提出工期索赔。
理由：因为基础工程钢材为业主方提供，由于钢材未按时进场导致工期延误，由业主方承担，属于非承包方原因。但是承台梁 1 为非关键工作，存在 4 天总时差，实际延误时间为 3 天，没有超过总时差，所以工期索赔不成立。
事件 3：施工总承包单位不可以提出工期索赔。
理由：虽然基础 2 为关键工作，延误 5 天对工期产生了影响，但是造成工程质量事故的返工是由于承包方自身原因造成的，所以不可以提出索赔。
3.（1）总工期能顺延 2 天，业主确认的调整工期为 20+2=22 天；
（2）如下图所示：新的关键线路为：①→②→④→⑤→⑥，所以考虑各种原因延误，本工程实际工期为 3+（3+6）+（7+5）+3=3+9+12+3=27 天。




4.（1）上述事件发生后，关键路线发生了变化，新的关键路线变为①→②→④→⑤→⑥；
（2）实际进度横道图如下图所示：

根据《劳务派遣暂行规定》，被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害，关于申请工伤认定的说法，正确的是（）。2018真题

A、用工单位申请，劳务派遣单位协助
B、被派遣劳动者申请，劳务派遣单位协助
C、劳务派遣单位申请，用工单位协助
D、被派遣劳动者申请，劳动行政部门协助
答案：C
解析：
本题考查的是“包工头”用工模式和劳务派遣。被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的，劳务派遣单位应当依法申请工伤认定，用工单位应当协助工伤认定的调查核实工作。
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该以 ( )作为结算工程款的依据。

A.双方达成的补充协议 B.双方签订的备案合同
C.类似项目的结算价格 D.市场的平均价格

答案：B
解析：
本题考核的是中标合同的签订。为了防止出现“阴阳合同”，建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》中规定订立书面合同后7日内，中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21条规定当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。”招标人与中标人另行签订合同的行为属违法行为，所签订的合同是无效合同。
根据我国《民事诉讼法》的规定，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉；不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起()日内向上一级人民法院提起上诉。

A.3
B.5
C.10
D.15
答案：C
解析：
2020版教材P350 / 2019版教材P348
当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉；不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签