2022年一级建造师《机电工程》模拟试题(2022-04-02)

发布时间：2022-04-02

2022年一级建造师《机电工程》考试共35题，分为单选题和多选题和建造师案例题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、修配法是对补偿件进行补充加工，其目的是（）。【单选题】

A.修复施工中的缺陷

B.修补设备制造中的缺陷

C.抵消过大的安装累积误差

D.补充设计的不足

正确答案:C

答案解析:必要时选用修配法，对补偿件进行补充加工，抵消过大的安装累积误差。这种方法是在调整法解决不了时才使用。

2、下列属于企业A类计量器具的是( )。【多选题】

A.千分表检具

B.塞尺

C.压力表

D.兆欧表

E.接地电阻测量仪

正确答案:A、D、E

答案解析:

3、净化空调系统风管的安装,应在其安装部位的()已施工完成,室内具有防尘措施的条件下进行。【单选题】

A.地面

B.装饰装修

C.净化设备

D.配管

正确答案:A

答案解析:

4、架空线的压接方法，可分为( )。【多选题】

A.钳压连接

B.气压连接

C.液压连接

D.焊接连接

E.爆压连接

正确答案:A、C、E

答案解析:架空线的压接方法，可分为钳压连接、液压连接和爆压连接。

5、铝在()中的耐蚀能力较好。【单选题】

A.盐酸

B.氢氟酸

C.氢硫酸

D.浓硝酸

正确答案:D

答案解析:

6、控制设备安装标高的常用测量仪器是()。【单选题】

A.光学水准仪

B.激光准直仪

C.全站仪

D.光学经纬仪

正确答案:A

答案解析:光学水准仪主要应用于建筑工程测量控制网标高基准点的测设及厂房、大型设备基础沉降观察的测量,在设备安装工程项目施工中用于连续生产线设备测量控制网标高基准点的测设及安装过程中对设备安装标高的控制测量。

7、未经批准或未采取安全措施,在电力设施周围或在依法划定的电力设施保护区内进行爆破作业,危及电力设施安全的,由()责令其停止作业、恢复原状并赔偿损失。【单选题】

A.地方人民政府

B.公安部门

C.电力管理部门

D.司法部门

正确答案:C

答案解析:只是危及电力设施安全,并未构成犯罪或违反治安管理条例,所以公安部门和司法部门这里不需要;这里的危及电力设施安全并不涉及占用或占有,不需要地方人民政府出面解决;因为这里的危及电力设施安全仅仅是在保护区内的作业,电力管理部门有权力和有能力处理此事。

8、从事压力管道安装的单位,应按压力管道的类别及其级别取得安装许可。省级质量技术监督部门负责本辖区内压力管道安装许可的受理、审批、发证的类、级别有()。【多选题】

A.GC1 级

B.GC2 级

C.GD1 级

D.GB 类

E.GA2 级

正确答案:B、D

答案解析:

9、针对汽车起重机吊装时失稳的主要原因,应采取的预防措施有严格机械检查,严禁超载,以及()。【单选题】

A.做好吊装受力分析与工艺计算

B.吊装现场操作协调一致

C.打好支腿并用道木和钢板垫实基础,确保支腿稳定

D.对薄弱部位或杆件进行加固

正确答案:C

答案解析:起重机械失稳的主要原因有超载、支腿不稳定、机械故障等,预防措施是针对这些原因制订的。本题采用汽车起重机替代一般的起重机械,突出了本题的考点:对支腿不稳定的针对性预防措施。因为有的起重机械不存在支腿不稳定的问题,如履带起重机。题干中的严格机械检查,严禁超载,是针对超载、机械故障采取的预防措施,因而针对支腿不稳定措施的选项应是C。A项是吊装作业前的必要工作,不是针对失稳采取的特定预防措施,BD也不是针对“支腿”的措施,故都不是应选项。

10、两台或多台起重机在吊装重物的过程中，一般取不均衡载荷系数为( )。【单选题】

A.1.05～1.1

B.1.1～1.2

C.1.2～1.3

D.1.25～1.4

正确答案:B

答案解析:本题考核荷载的计算公式。Q=K1K2Q，动载系数K1=l.1。不均衡载荷：多台起重机、多套滑轮组、多根吊索等。不均衡载荷系数K2=1.1～1.2。Q为设备及索吊具重量的总和。

下面小编为大家准备了 一级建造师 的相关考题，供大家学习参考。

---

某群体工程，主楼地下二层，地上八层，总建筑面积26800m3，现浇筑用混凝土框剪结构，建设单位分别与施工单位、监理单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）签订了施工合同和监理合同。
合同履行过程中，发生了下列事件：
事件二：单位工程的施工进度计划网络图如图1所示，因工艺设计采用某专利技术，工作F需要工作B和工作C完成以后才能开始施工，监理工程师要求施工单位对该进度计划网络图进行调整。

事件三：施工过程中发生索赔事件如下：
（1）由于项目功能调整变更设计，导致工作C中途出现停歇，持续时间比原计划超出2个月，造成施工人
员窝工损失13.6万元/月×2月=27.2万元
（2）当地发生百年一遇大暴雨引发泥石流，导致工作E停工，清理恢复工作共用时3个月，造成施工设备损失费用8.2万元，清理和修复工程费用24.5万元。
针对上述（1）（2）事件，施工单位在有效时限内分别向建设单位提出2个月、3个月的工期索赔，27.2万元、32.7万元的费用索赔（所有事项均与实际相符）。
问题：
2.事件二中，绘制调整后的施工进度计划网络图（双代号），指出其关键线路（用工作表示），并计算其总工期（单位：月）。
3.事件三中，分别指出施工单位提出的两项工期索赔和两项费用索赔是否成立，并说明理由。

答案：

解析：

（2）调整后的关键线路有两条，用工作表示为：A→D→G→H→I，A→B→F→H→I，根据关键线路计算总工期T=5+7+5+4+4=25（月）。
3.事件三中（1）施工单位提出的27.2万元的费用索赔成立，2个月工期索赔不成立；
理由：项目功能调整变更设计，导致工作C停工，是建设单位应承担的责任事件，费用索赔27.2万元成立；施工单位提出的工期索赔2个月不成立，因原工作C是非关键工作，其总时差为1个月，持续时间延长2个月使总工期延长1个月，因此该事件只能索赔工期1个月。
（2）施工单位提出的32.7万元费用索赔和3个月的工期索赔均不成立；
考前黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com
理由：发生百年一遇大暴雨引发泥石流为不可抗力，根据不可抗力的分担原则，施工单位提出32.7万元的费用索赔，其中造成施工设备损失费用8.2万元不支持，但清理和修复工程费用24.5万元应支持，施工单位应提出24.5万元的费用索赔；施工单位索赔提出3个月的工期索赔不成立，因为工作E为非关键工作，其总时差为4个月，停工3个月后对总工期无影响，因此不予支持。

---

关于安全文明费的支付，除专用合同条款另有约定外，下列说法正确的是（ ）。

A.发包人应在开工前28 内预付安全文明施工费总额的50%
B.发包人逾期支付安全文明施工费超过7 天的，承包人有权暂停施工
C.安全文明施工费承包人承担，承包人不得以任何形式扣减该部分费用
D.承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查,不得挪作他用

答案：D

解析：

本题考查的是安全文明施工费的支付和使用。（1）安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担；（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的.承包人有权暂停施工；（3）承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用。

---

下列有关鉴定的情形中,属于可以申请重新鉴定的有()。

A.鉴定机构不具备相关的鉴定资格
B.鉴定过程中鉴定人员有违法行为但与当事人申请鉴定的案件无关
C.鉴定机构并非当事人一方愿意选择的
D.鉴定程序本身严重违法
E.鉴定结论明显依据不足

答案：A,D,E

解析：

2020版教材P341 / 2019版教材P340
当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许：1）鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的；2）鉴定程序严重违法的；3）鉴定结论明显依据不足的；4）经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。对有缺陷的鉴定结论，可以通过补充鉴定、重新质证或者补充质证等方法解决的，不予重新鉴定。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。