2019年一级建造师《建筑工程》模拟试题(2019-11-16)

发布时间：2019-11-16

2019年一级建造师《建筑工程》考试共35题，分为单选题和多选题和建造师案例题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！


1、测设点位的极坐标法是根据（ ）来测设的，【单选题】

A.两段距离

B.两个坐标差

C.两个角度

D.一个已知度角和一段已知距离

正确答案:D

答案解析:

2、某高层建筑主楼采用单元式隐框玻璃幕墙，A公司作为设计和施工双甲级资质的专业公司，承接了幕墙的设计和施工任务，并根据B设计院的建筑图、结构图进行了幕墙施工图的深化设计，并在C试验室进行了“三性试验”。该幕墙系统采用了断桥铝型材和钢化中空Low-E玻璃，单元板块的加工养护在幕墙公司的加工车间完成，双组分硅酮结构密封胶在使用前进行了相容性试验等相关试验。幕墙公司在材料进场后向D监理公司进行了材料报验，并按规定进行了材料复试。该幕墙标准单元板块的规格为1500mm×3900mm，在施工现场，对于标准单元采用了专用钢架堆放和两点吊装，对于小于标准规格的板块采用了直接叠层堆放、单点吊装，现场采用吊篮施工。由于无特殊和异形要求，幕墙公司报验时按照每1000～1500平方米一个检验批，不足1000平方米时将不同部位合并后作为一个检验批的方式进行报验。
幕墙公司进行检验批报验时的面积划分是否合理？并说明原因。
【建造师案例题】

答案解析:不合理。按照《玻璃幕墙工程质量检验标准》中的要求，相同设计、材料、工艺和施工条件的玻璃幕墙工程每500～1000平方米为一个检验批，不足500平方米应划分为一个检验批。

3、有间歇时间与提前插入时间时，固定节拍流水施工工期等于（ ）。【多选题】

A.第一个专业队完成流水施工所需持续时间与间歇时间之和

B.第一个专业队开始施工到最后一个专业队完成施工为止的全部持续时间

C.最后一个专业队完成流水施工所需持续时间与流水步距、间歇时间的总和

D.最后一个专业队完成流水施工所需持续时间与全部流水步距、间歇时间的总和，再减去提前插入时间

E.最后一个专业队完成流水施工所需持续时间与全部流水步距之和，再减去提前插入时间

正确答案:B、D

答案解析:

4、钢结构采用螺栓连接时，下列做法中错误的是（ ）。【单选题】

A.高强度螺栓的连接摩擦面一般不应涂漆

B.高强度螺栓若不能自由穿入孔，可采用气割扩孔

C.普通螺栓与高强度螺栓的紧固次序均应从中间开始，对称向两边进行

D.高强度螺栓终拧后，螺栓丝扣外露应为2～3扣，允许有10%的外露1扣或4扣

正确答案:B

答案解析:

5、

某投资公司建造一栋商务楼工程，采用公开招标方式选择施工单位，经过综合评选最终确定某施工单位中标。投资公司（甲方）与施工单位（乙方）按照规定签订了施工承包合同，合同约定开工日期为2010年7月15日。工程开工后发生如下几项事件：

事件1：因拆迁工作拖延，甲方于2010年7月25日才向乙方提供施工场地，导致乙方A、B两项工作延误3d，并分别造成人员窝工10个和8个工日但乙方C项工作未受影响。

事件2：乙方与机械设备租赁商约定，D项工作施工用机械于2010年8月12日进场，但因出租方原因推迟到14日才进场，造成D项工作延误2d和人员窝工8个工日。

事件3：因甲方供应的材料质量出现问题而退场，造成乙方E项工作施工时间延长2d，造成人员窝工22个工日，其他费用2400元。

事件4：因甲方调整设计，发生设计变更，乙方在F项工作施工时，增加人工15个工日，其他费用1.8万元，并使施工时间增加3d。

上述事件中，A、D、F三项工作均为关键工作，没有机动时间，其余工作均有充足的机动时间。

合同约定甲方给予乙方停、窝工及增加人工费的标准是30元/工日施工管理费和利润等均不予考虑。在该项工程中，乙方能够获得哪些合理费用补偿，费用索赔额是多少？
【建造师案例题】

答案解析:乙方可得到合理费用的有：事件1、事件3、事件4，
具体费用数额依次为：
事件1：可索赔费用＝18个×30元/工日＝540元
事件3：可索赔费用＝22个×30元/工日＋2400＝3060元
事件4：可索赔费用＝15个×30元/工日＋18000＝18450元。

6、建设单位就某建筑工程项目同施工单位签订了《建设工程施工合同（示范文本）》。由于该工程的特殊性，工程量无法事先确定，但工程的性质清楚。施工合同文件明确约定，施工单位必须严格按照施工图纸及合同文件规定的内容及技术要求进行施工，工程量由现场工程师按照规定来计量。
该工程适宜采用什么类型的合同计价方式？请说明理由。
【建造师案例题】

答案解析:本工程适宜采用单价合同。因为工程项目性质清楚，工程量计算方法及计量方式都已确定，只是工程量事先无法准确确定。

7、

某单层工业厂房工程施工拆除顶层钢模板时，将拆下的25根钢管(每根长4.5m)和扣件运到井字架的吊篮上，6名工人随吊篮盘一起从屋顶下落到地面。

此时恰好操作该吊篮的专职司机上厕所不在岗，临时由附近施工的一名普工开动卷扬机。在卷扬机下降过程中，钢丝绳突然断裂，人随吊盘下落坠地，造成3人死亡、3人重伤的事故。

该事故调查处理结束后，项目部还组织了专题安全教育活动，组织全体参建人员对本次事故教训进行学习。

分析造成这起事故的原因。
【建造师案例题】

答案解析:造成这起事故的原因是：
违反了货运升降机严禁载人上下的安全规定违反了卷扬机应由经过专门培训且合格的人员操作的规定对卷扬机各部件（如：钢丝绳）缺乏日常检查和维护保养，致使酿成伤亡事故。

8、在上述事件中，乙方可以就哪些事件向甲方提出工期补偿和费用补偿要求？为什么？【建造师案例题】

答案解析:事件1可以提出工期补偿和和费用补偿要求，因为地质条件变化属于甲方应承担的责任，且该项工作位于关键线路上。
事件2可以提出费用补偿要求，不能提出工期补偿要求，因为发射塔设计位置变化是甲方的责任，由此增加的费用应由甲方承担，但该项工作的拖延时间（2天）没有超出其总时差（8周）。
事件3不能提出工期和费用补偿要求，因为施工机械故障属于乙方应承担的责任。
事件4不能提出工期和费用补偿要求，因为乙方应该对自己完成的产品质量负责。甲方代表有权要求乙方对已覆盖的分项工程剥离检查，检查后发现质量不合格，其费用由乙方承担，工期也不补偿。
事件5不能提出工期和费用补偿要求，因为乙方应该对自己购买的材料质量和完成的产品质量负责。

9、事件四中，《土方开挖监控方案》主要内容还应包括哪些？【建造师案例题】

答案解析:事件四中，《土方开挖监控方案》主要内容还应包括：
监测点的布置、监测周期、工序管理和记录制度以及信息反馈系统。

10、关于钢框架-支撑结构特点的说法，正确的是（）。【单选题】

A.钢框架部分是弯曲型结构

B.支撑部分是剪切型结构

C.钢框架底部层间位移较大，顶部层间位移较小

D.支撑部分底部层间位移较大，顶部层间位移较小

正确答案:C

答案解析:钢框架-支撑结构体系属于双重抗侧力结构体系，钢框架部分是剪切型结构，底部层间位移较大，顶部层间位移较小；支撑部分是弯曲型结构，底部层间位移较小，而顶部层间位移较大，两者并联，可以显著减小结构底部的层间位移，同时结构顶部层间位移也不致过大。由于支撑斜杆仅承受水平荷载，当支撑产生屈曲或破坏后，不会影响结构承担竖向荷载的能力，框架继续承担荷载，不致危及建筑物的基本安全要求。故，C选项正确。

下面小编为大家准备了 一级建造师 的相关考题，供大家学习参考。
某建设工程施工合同约定：“从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时扣，从每次中间结算工程价款中，按材料及构件比重扣抵工程价款，至竣工之前全部扣清”。已知合同总额为400万元，工程预付款为合同总额的25％，主要材料、构件所占比重为50％，则起扣点为()万元。

A.75
B.125
C.175
D.200
答案：D
解析：
本题考核的是起扣点的计算。起扣点的计算公式：起扣点=承包工程合同总额-工程预付款数额／主要材料及构件所占比重。本题的计算过程为：起扣点=400400×25％／50％=200万元。
主要是为了维护限制民事行为能力人或者无民事行为能力人的合法权益而设计的代理为（ ）。

A. 委托代理
B. 法定代理
C. 指定代理
D. 诉讼代理

答案：B
解析：
B项：法定代理是指根据法律的规定而发生的代理。《民法通则》规定，无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他的法定代理人。所以B项正确。

A项：委托代理是按照被代理人的委托行使代理权，所以A项错误。

C项：指定代理是根据人民法院或有关单位的指定而发生的代理。所以C项错误。

D项：诉讼代理指代理人基于法律的规定、法院的制定或诉讼当事人及其法定代理人的委托，以当事人本人的名义代为进行诉讼活动的一种制度。所以D项错误。

综上所述，本题正确答案为B。
【背景资料】
某机电工程安装公司(以下简称A 公司)总承包了某石化装置安装工程的施工任务。装置施工的主要内容包括：28 台重30～80t 的机电设备吊装、安装；燃气和其他介质的工艺及系统管道4500m 安装、组对、焊接；电气仪表工程、给水排水工程及防腐绝热工程施工。A 公司将工程的给水排水工程和防腐绝热工程分包给具有专业承包资质的B 公司。由于工程正值夏季施工、天气炎热，且工期十分紧迫，建设单位认为安全施工形势较严峻，要求做好安全工作。为之A 公司项目经理部在开工前组织各部门及各分包单位制定了安全生产责任书，明确了各单位及相关人员的安全责任。施工过程中，对各管道系统和设备进行相应试验，其中燃气管道组织泄漏性试验时采用空气作为介质，按相关要求确定试验压力，采用涂刷中性发泡剂方法对管道系统密封点进行检查。后由于建设单位订货的几台大型工艺设备晚到，延误了设备防腐绝热施工的工期，致使B 公司经济损失约10 万元。B 公司向建设单位提出工期和费用索赔。管道和设备工程的防腐绝热施工严格按照相关标准和规范进行，质量检验合格后进行到试运行阶段，试运行合格后组织工程竣工验收。
【问题】
(1).分析该安装工程施工有哪些危险源？
(2).总包单位A 公司对于分包单位B 公司怎样进行全过程管理？
(3).B 公司向建设单位进行工期和费用索赔做法是否妥当？说明理由。
（4）.燃气管道泄漏性试验应重点注意哪些内容？采用涂刷中性发泡剂方法对管道系统密封点进行检查主要包括哪些？

答案：
解析：
①设备运输、吊装，存在安全和吊装伤害风险；②管道组对焊接、无损检测，存在火灾、射线辐射伤害风险；③设备、管道试压、吹扫、气密等，存在机械伤害、化学物质伤害风险；④临时用电、电气仪表施工，存在触电风险；⑤高处作业，存在高空坠落风险；⑥多工种交叉作业，存在机械伤害、物体击打风险；⑦工期紧，夏季施工温度较高，对工人造成中暑及其他损害。
（2）总承包单位对分包单位及分包工程的施工管理，应从施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收、工程保修以及技术、质量、安全、进度、工程款支付等进行全过程的管理。
（3）不妥当。
理由：索赔程序不对。虽然建设单位提供的几台大型工艺设备晚到，延误了工期，造成了 B 公司的实际损失，责任在建设单位。但 B 公司与建设单位没有合同关系，而是 A 公司的分包商，无权向建设单位直接索赔。只有向总承包单位 A 公司提出索赔事项，通过总承包单位 A 公司向建设单位索赔。同时，应按索赔程序和要求，并提供足够证据，经监理单位(或建设单位)认可，才能达到索赔要求。
（4）①燃气管道泄漏性试验应重点注意：
泄漏性试验应在压力试验合格后进行。泄漏性试验压力为设计压力。泄漏试验应逐级缓慢升压，当达到试验压力，并且停压 10min 后，采用涂刷中性发泡剂等方法巡回检查所有密封点无泄漏为合格。
②采用涂刷中性发泡剂方法对管道系统密封点进行检查主要包括：
阀门填料函、法兰或者螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等所有密封点。
生产单位提前进厂参加施工、设备安装、调试等人员的工资，工资性补贴，劳动保护费等应从（ ）中支付。

A、建设工程费
B、生产准备费
C、设备购置费
D、预备费
答案：B
解析：
2020版教材P188 / 2019版教材P182
（二）生产准备费包括：（1）生产职工培训费。自行培训、委托其他单位培训人员的工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、学习资料费、学费、劳动保护费。（2）生产单位提前进厂参加施工、设备安装、调试等以及熟悉工艺流程及设备性能等人员的工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、劳动保护费等。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签