2021年一级建造师《工程法规》章节练习(2021-01-23)

发布时间：2021-01-23

2021年一级建造师《工程法规》考试共100题，分为单选题和多选题。小编为您整理解决建设工程纠纷法律制度5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、在仲裁过程中,当事人担心案件相关证据会灭失,日后难以取得,故向仲裁机构提出证据保全措施的书面申请,下列说法正确的是()。【多选题】

A.当事人应直接向有管辖权的人民法院提出保全申请

B.当事人可以直接向有管辖权的人民法院提出保全申请

C.仲裁机构应立即作出证据保全的裁定

D.仲裁机构应将当事人的申请转交证据所在地有管辖权的人民法院作出裁定

E.仲裁机构应与证据所在地有管辖权的人民法院协商作出裁定

正确答案:B、D

答案解析:《仲裁法》规定,仲裁过程中,当事人要求采取证据保全措施的,应向仲裁委员会提出书面申请,由仲裁委员会将当事人的申请转交或由证据所在地有管辖权的人民法院作出裁定;当事人也可以直接向有管辖权的人民法院提出保全申请。

2、建筑企业认为()行为侵犯其合法权益,可以提请行政复议。【单选题】

A.建设单位

B.人民法院

C.所属集团公司

D.行政机关

正确答案:D

答案解析:行政复议是公民、法人或其他组织(作为行政相对人)认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益,依法请求法定的行政复议机关审查该具体行政行为的合法性、适当性,该复议机关依照法定程序对该具体行政行为进行审查,并作出行政复议决定的法律制度。

3、以下关于法院开庭审理程序的表述中,不正确的是()。【单选题】

A.原告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,可以按撤诉处理

B.原告未经法庭许可中途退庭的,可以按撤诉处理

C.被告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,可以延期开庭

D.被告未经法庭许可中途退庭的,可以缺席判决

正确答案:C

答案解析:原告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,或者未经法庭许可中途退庭的,可以按撤诉处理;被告反诉的,可以缺席判决。被告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,或者未经法庭许可中途退庭的,可以缺席判决。所以本题选C。

4、张师傅在拆卸模板时受伤,为工伤赔偿问题将劳务分包单位起诉到法院,想请唯一目击事故过程的王师傅出庭为其作证,王师傅对此有顾虑。以下关于王师傅出庭作证的说法中,正确的是()。【多选题】

A.王师傅有义务出庭作证

B.王师傅作证有利于查明事实,分包单位负责人应当支持其出庭

C.王师傅作证对单位不利,分包单位负责人应当劝阻其出庭作证

D.到法院开庭时,王师傅已经离开工地所在城市,出庭确实有困难,经法院许可,可以提交书面证言

E.王师傅在书面证言中,应当客观陈述其亲身感知的事实,不得使用猜测、推断或者评论性的语言

正确答案:A、B、D、E

答案解析:《民事诉讼法》规定,凡是知道案件情况的单位和个人,都有义务出庭作证。有关单位的负责人应当支持证人作证。证人确有困难不能出庭的,经人民法院许可,可以提交书面证言。出庭作证的证人应当客观陈述其亲身感知的事实。证人作证时,不得使用猜测、推断或者评论性的语言。因此本题选ABDE。

5、承、发包双方在施工合同中约定，双方在履行合同过程中所发生的争议，均提交上海的仲裁委员会仲裁（注，上海地区有两家仲裁委员会）。那么，下列说法中正确的是（ ）。【单选题】

A.该约定意思表示明确，有效

B.当事人可以协议选择位于上海的其中一家仲裁机构申请仲裁

C.由于该约定对于仲裁委员会的选择不是唯一的，因而无效

D.当事人可以申请仲裁，也可以提起诉讼

正确答案:B

答案解析:《仲裁法》司法解释规定，仲裁协议约定由某地的仲裁机构仲裁且该地有两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁；当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，仲裁协议无效。

下面小编为大家准备了 一级建造师 的相关考题，供大家学习参考。

---

某施工单位与建设单位按《建设.丁.程施T.合同（示范文本）》(GF—20]3--0201)签订固定总价模式的总承包施工合同，合同工期为390d，合同总价为8500万元。
总承包单位为了分散资金压力，在与某分包单位签订的分包合同中约定：建设单位向 其支付工程款后，其才向分包单位付款，分包单位可以直接向建设单位主张付款申请，如 建设单位不予预付，分包单位不得以此向总承包单位主张逾期付款的违约责任。
为了强化分包单位的质量安全责任意识，总、分包双方还在补充协议中约定：分包单 位出现质量安全问题，均由分包单位承担全部责任，总承包单位不承担任何法律责任。
施丁前，总承包施T单位向监理工程师提交了施_Ti且织设计和施工进度计划，施工进 度计划如下图：

施工进度计划经监理工程师批准后按此组织施工，施丁过程中发生如下事件：
事件一：土方挖掘施工中遇到地质勘探报告中未标明的地下障碍物，处理该障碍物导 致工作A持续时间延长10d，增加人工费6万元、材料费4万元、机械费3万元。
事件二：基坑开挖过程中因边坡支撑失稳坍塌，处理及重新支护造成工作B持续时 间延长15d，增加人工费2万元、材料费1万元、机械费2万元。
事件三：因突发罕见雷电天气而引起施丁单位供电设施发生火灾损坏，使工作C持 续时间延长10d，施工人员窝工费2万元，施工方施工机械设备损失5万元。
事件四：结构施工阶段因建设单位提出工程变更造成部分工程返丁，导致施工单位增 加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元，工作E持续时间延长30d。
事件五：施工期间钢材涨价增加材料费用价差12万元。
针对上述事件，施工单位按照规定程序提交了工期索赔和费用索赔申请。
问题
1.总、分包单位针对分包款支付的约定是否合理？写出理由。
2.总、分包单位补充协议中质量安全责任的条款是否合法？说明理由。
3.按照图示施工进度计划，写出该进度计划网络图的关键线路(用节点表示）和计算 工期，并说明按此计划该工程是否能够按照合同工期要求完工。
4.针对上述各事件中发生的工期及费用，施工单位的工期和费用索赔是否成立？并 分别说明理由。

答案：

解析：

1.总、分包单位针对分包款支付的约定不合理。
理由：因为分包合同是施工总承包单位与分包单位签订的，不涉及建设单位，总承包 单位不能因建设单位未付工程款为由拒付分包单位的工程款，分包合同条款不能规避施工 总承包单位的付款责任。更不能由分包单位直接向建设单位主张付款申请的要求。
2.总、分包单位补充协议中质量安全责任的条款不合法。
理由：建设丁程实行施工总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责，总承 包单位与分包单位对分部工程的质量承担连带责任。由总承包单位对施工现场的安全总负 责，总承包单位与分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。
3.本丁程进度计划网络图的关键线路：①—③—⑤一⑥
计算工期：150 + 140+100 = 390d
等于合同工期390d，按此计划该工程可以按合同工期要求完工。
4.事件一：工期索赔不成立。
理由：A工作的延期发生在非关键线路，且没有超过其总时差，不影响总工期。 事件一：费用索赔成立。
理由：地质勘探报告未标明的地下障碍物，施工单位无法合理预见，属于建设单位的 风险范畴。
事件二 ： T.期和费用索赔均不成立。
理由：基坑边坡支撑失稳属于施工单位施工技术措施不合理，应由施工单位承担该风 险及其损失。
事件三：工期索赔不成立。
理由：罕见雷电天气，属不可抗力，属于建设单位承担的风险范围，但C工作延误 发生在非关键线路上，且对总工期不构成影响，故不成立。
事件三：费用索赔不成立。
理由：因不可抗力发生的损失费用，应由双方分别承担各自的费用损失，事件三中人 员窝工及施工机械设备损失均由施工方自行承担。
事件四：工期和费用索赔均成立。
理由：因为设计变更导致，属于建设单位应承担的责任范围。
事件五：费用索赔不成立。
理由：该丁程是固定总价合同，此合同模式下的材料价格上涨风险应由施工单位承担。

---

在边坡工程中，关于影响边坡稳定因素的说法，错误的是()。

A.影响边坡稳定的因素包括岩石性质因素、地形地貌与地质构造因素和其他因素三类
B.边坡坡面的形状为凹形时较凸形对边坡稳定更有利，平面斜坡稳定性居中
C.岩石的内摩擦角对边坡稳定的影响无关
D.在地面施工过程中，其施工的动力作用对边坡稳定的影响无关
E.天气、环境恶化可造成的边坡失稳

答案：A,C,D

解析：

本题考核的是影响边坡稳定的因素。影响边坡稳定的因素包括岩石性质因素、地形地貌与地质构造因素、水文地质因素、工程施工因素和其他因素；故选项A错误。影响边坡稳定的因素包括：(1)岩石性质因素：主要是岩石物理力学性质及其矿物组成，岩石的硬度、致密程度、耐风化能力、凝聚力和内摩擦角等；故选项C错误。(2)地形地貌与地质构造因素：边坡坡面的形状为凹形时较凸形对边坡稳定更有利，平面斜坡稳定性居中；故选项B正确。(3)水文地质因素：地下水的静水压力和动水压力、水软化岩石、地下水活动对岩层稳定性的影响等。(4)工程施工因素：施工影响包括开挖影响、爆破和其他施工动力作用的影响及其他影响；故选项D错误。(5)其他因素：包括服务年限长的露天矿应充分考虑岩石时效影响；地震诱发的边坡失稳；天气、环境恶化造成的边坡失稳等影响；故选项E正确。?

---

职业健康安全管理体系的一级要素“实施与运行”中，属于核心要素的是（ ）。

A.责任和权限
B.协商和沟通
C.运行控制
D.文件
E.应急准备和响应

答案：A,C

解析：

2020教材P207 / 2019教材P205
核心要素包括以下10个要素：职业健康安全方针；对危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；法律法规和其他要求；目标和方案；资源、作用、职责、责任和权限；合规性评价；运行控制；绩效测量和监视；内部审核；管理评审。

---

事故发生后，需要移动事故现场物件的，应( )。

A.作出标志
B.绘制现场简图
C.作出书面记录
D.报告项目负责人
E.妥善保存现场重要痕迹、物证

答案：A,B,C,E

解析：

因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当作出标志，绘制现场简图并作出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。