2021年一级建造师《工程经济》每日一练(2021-12-26)

发布时间：2021-12-26

2021年一级建造师《工程经济》考试共80题，分为单选题和多选题。小编每天为您准备了5道每日一练题目（附答案解析），一步一步陪你备考，每一次练习的成功，都会淋漓尽致的反映在分数上。一起加油前行。


1、投资者投资某一个技术方案，首先要考虑在一定时间内获取的收益是否高于银行利息，所以利息常被视为资金的（ ）。【单选题】

A.沉没成本

B.机会成本

C.基准收益率

D.内部收益率

正确答案:B

答案解析:投资者投资某一个技术方案，首先要考虑在一定时间内获取的收益是否高于银行利息，所以利息常被视为资金的机会成本。

2、编制预算定额人工消耗指标时，下列人工消耗量属于人工幅度差用工的有（  ；）。【多选题】

A.施工过程中水电维修用工

B.隐蔽工程验收影响的操作时间

C.现场材料水平搬运工

D.现场材料加工用工

E.现场筛沙子增加的用工量

正确答案:A、B

答案解析:本题考查的是预算定额的编制。预算定额的人工幅度差用工，是指人工定额中未包括的，而在一般正常施工情况下又不可避免的一些零星用工。其主要内容包括：各种专业工种之间的工序搭接及土建工程与安装工程的交叉、配合中不可避免的停歇时间；施工机械在场内单位工程之间变换位置及在施工过程中移动临时水电线路引起的临时停水、停电所发生的不可避免的间歇时间；施工过程中水电维修用工（A）；隐蔽工程验收等工程质量检查影响的操作时间（B）等7项。

3、建筑材料的采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费，属于建筑安装工程的（ ）。【单选题】

A.措施费

B.材料费

C.企业管理费

D.现场管理费

正确答案:B

答案解析:建筑材料的采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费，属于材料费。

4、某增值税纳税人适用的增值税率为9%。当月发生的交易如下：购买的原材料支出55万元（发票上原材料金额50万元，增值税为5万元），商品销售额为200万元，不考虑其他因素情况下，该企业当月应缴纳的增值税金额为（ ； ）万元。【单选题】

A.5.5

B.13

C.22.0

D.27.5

正确答案:B

答案解析:应纳增值税额＝当期销项税额一当期进项税额当期销项税额=200×9%=18应纳增值税额＝当期销项税额-当期进项税额=18-5=13万元。

5、下列属于招标控制价计价依据的是()。【多选题】

A.国家或省级行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法

B.相关法律法规部门规章等

C.建设工程设计文件及相关资料

D.拟定的招标文件及招标工程量清单

E.施工现场情况工程特点及常规施工方案

正确答案:A、C、D、E

答案解析:招标控制价的计价依据有：(1)《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013；(2)国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法；(3)建设工程设计文件及相关资料；(4)拟定的招标文件及招标工程量清单；(5)与建设项目相关的标准、规范、技术资料；(6)施工现场情况、工程特点及常规施工方案；(7)工程造价管理机构发布的工程造价信息，当工程造价信息没有发布时，参照市场价；(8)其他的相关资料。

下面小编为大家准备了 一级建造师 的相关考题，供大家学习参考。
在技术方案经济效果评价中，将计算出的投资收益率（R）与所确定的基准投资收益率（Rc）进行比较。如果技术方案可以考虑接受，则（）。

A、R＜Rc
B、R≠Rc
C、R≥Rc
D、R=Rc
答案：C
解析：
2020/2019版教材P21
二、将计算出的投资收益率（R）与所确定的基准投资收益率（Rc）进行比较。若R≥Rc，则技术方案可以考虑接受；若 RRc，则技术方案是不可行的。
对于重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起（　　）日内作出批复。

A.10
B.15
C.20
D.30
答案：B
解析：
重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内作出批复；特别重大事故，30日内作出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。
下列隧道地段必须进行地表下沉测量的是()。

A.双线隧道、Ⅵ级围岩、埋深30m
B.双线隧道、Ⅱ级围岩、埋深20m
C.单线隧道、Ⅵ级围岩、埋深25m
D.单线隧道、Ⅱ级围岩、埋深15m
答案：A
解析：
某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：
　1．3月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15d。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。
　2．在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期30d。事故处理完成后项目经理休假30d，回来后，项目经理提出了索赔。
　3．8月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10d，施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。
问题
　1．分别分析几次事件中的索赔。
　2．试述承包人的索赔程序。

答案：
解析：
1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。
事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。
事件3的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。
　2．承包人的索赔程序是：
(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。
以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。
(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。
(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签