2021年二级造价师《安装工程》章节练习(2021-10-22)

发布时间：2021-10-22

2021年二级造价师《安装工程》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理第三章 安装工程工程计价5道练习题，附答案解析，供您备考练习。


1、关于建设项目竣工决算的概念，下列说法错误的是（）。【单选题】

A.通过竣工决算，既能够正确反映建设工程的实际造价和投资结果

B.竣工决算是正确核定新增固定资产价值，考核分析投资效果，建立健全经济责任制的依据

C.竣工决算是以实物数量为计量单位

D.可以通过竣工决算与概算、预算的对比分析，考核投资控制的工作成效

正确答案:C

答案解析:竣工决算是以实物数量和货币指标为计量单位，综合反映竣工项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用、投资效果和财务情况的总结性文件。

2、项目一般不得预留尾工工程，确需预留尾工工程的，尾工工程投资不得超过批准的项目概（预）算总投资的（）。【单选题】

A.5%

B.2%

C.10%

D.1%

正确答案:A

答案解析:项目一般不得预留尾工工程，确需预留尾工工程的，尾工工程投资不得超过批准的项目概（预）算总投资的5%。

3、下面不属于安装工程合同价款调整和结算的依据 （）。【单选题】

A.投标文件

B.招标文件及招标工程量清单

C.安装工程设计文件及相关资料

D.市场价格信息

正确答案:D

答案解析:安装工程合同价款调整和结算的依据 （1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；（2）安装工程施工合同；（3）投标文件；（4）招标文件及招标工程量清单；（5）安装工程设计文件及相关资料；（6）工程变更、工程现场签证、索赔等可以增减合同价款的资料；（7）国家法律、法规和地方有关的标准、规范和定额；（8）行业建设主管部门发布的工程造价信息；（9）安装工程材料（设备）价格确认单；（10）其他依据。

4、编制安装工程施工图预算，下列公式错误的是（）。【单选题】

A.总价措施项目费=分部分项工程费+单价措施项目费

B.单价措施项目费=∑措施项目工程量×定额的综合单价

C.措施项目费=单价措施项目费+总价措施项目费

D.分部分项工程费=∑分项工程量×定额的综合单价

正确答案:A

答案解析:总价措施项目费=（分部分项工程费+单价措施项目费）×费率。

5、竣工决算是由（）部分组成。【多选题】

A.竣工财务决算说明书

B.竣工财务决算报表

C.工程竣工图

D.工程竣工造价对比分析

E.竣工报告

正确答案:A、B、C、D

答案解析:竣工决算是由竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图和工程竣工造价对比分析四部分组成。

下面小编为大家准备了 二级造价工程师 的相关考题，供大家学习参考。
依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）的规定，执行“工业管道工程”相关项目的有（）。

A.厂区范围内的各种生产用介质输送管道安装
B.厂区范围内的各种生活介质输送管道安装
C.厂区范围内生产，生活共用介质输送管理安装
D.厂区范围内的管道除锈，刷油及保温工程
答案：A
解析：
“工业管道工程”适用于厂区范围内的车间、装置、站罐区及相互之间各种生产用介质输送管道和厂区第一个连接点以内生产、生活共用的输送给水、排水、蒸汽、燃气的管道安装工程。
某工程项目经公开招标，确定兴华公司为中标人。兴华公司按照合同工期100天的要求确定的施工进度计划已经监理方批准。进度计划相关资料见表2—12。



施工计划中要求工作E、G共同使用一台租赁的施工机械(台班租赁费为600元／天)，使用先后顺序不限，且规定使用过程无间歇时间(方案1为先E后G，方案Ⅱ为先G后E)。
施工过程由于业主方设计变更，B工作开始时间推迟10天(其他工作持续时间未发生变化)，监理方为保证该工程按合同工期如期完工，要求承包方采取措施。承包方提出的施工计划调整方案及附加要求如下：
1．调整方案，将J工作持续时间压缩10天。
2．甲方补偿J工作压缩10天增加的直接费、租赁施工机械闲置10天的租赁费。
3．补偿B工作延迟开工造成的综合损失费45000元。
问题：
1．分别绘制方案I和方案Ⅱ对应的早时标网络图，在图中标示各工序的TF，确定关键线路。
2．绘制B工作延迟10天开工条件下合理施工方案所对应的早时标网络图，确定关键线路。
3．施工进行到第80天时，业主方进行检查时发现，实际进度与计划进度时间出现偏差：①I工作应完成20天工程量，由于施工机械故障，实际完成15天工程量；②J工作计划完成30天工程量，实际完成30天工程量；③H工作计划完成20天工程量，由于发现地下障碍物延误施工只完成15天工程量。
在问题2所对应的早时标网络图中用实际进度前锋线标示上述情况，并说明上述情况的发生对合同工期如期实现是否有影响。
4．问题3的分析结果如果影响合同工期，说明承包方应制订以增加直接费总和最小为目标的工期优化方案内容。

答案：
解析：
问题1：






问题2：
在B工作延迟开工的前提下，应选择施工方案Ⅱ(图5-14)。若采用方案I，B工作为关键工序，其开工时间拖延10天，则总工期将推迟10天，承包方的费用补偿要求应考虑。若采用方案Ⅱ，B工作为非关键工序，且TF=25。拖延开工10天不会影响总工期，相关联的费用补偿不予考虑。由于对J工作不压缩，相对应的赶工措施费不予考虑。租赁的施工机械可以在第35天进入施工现场，第36天开始使用，不会产生租赁施工机械闲置10天情况，对应费用不补偿。
由于业主方变更设计而引起的其他机械闲置及人员窝工的综合损失费用45000元，甲方应向承包方补偿。



图2—13中关键线路与方案Ⅱ早时标网络计划图中关键线路相比没有发生变化。
同题3：
I工作拖延5天(该工作TF为15天)，不影响总工期；H工作延误5天，该工作位于关键线路，因此影响总工期5天。承包方为保证合同工期如期实现，应在第80天以后的施工过程采取措施优化工期。
问题4：
工期优化方案仅考虑H、K两项工作的时间调整，由题设条件，H工作压缩工期的上限为5天，K工作压缩工期的上限为2天。H、K工作压缩工期的费用变动率相同，因此可提出三个工期优化方案：①H工作压缩5天；②K工作压缩1天，H工作压缩4天；③K工作压缩2天，H工作压缩3天。
上述三个方案，可保证合同工期如期实现，且增加的费用30000元由业主方负担(发现地下障碍物影响施工)。


合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁前提是当事人提交（　）。

A.合同公证书
B.仲裁协议书
C.履约保函
D.合同担保书
答案：B
解析：
本题考查的是解决合同争议的方法。仲裁应根据合同中的仲裁条款或事后达成的书面仲裁协议，提交仲裁机构。
根据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》下列内容中不应列入其他项目清单的是( )。

A.暂列金额
B.总承包服务费
C.专业工程暂估价
D.分包工程费用
答案：D
解析：
考核《陕西省建设工程工程量清单计价规则》有关其他项目清单的规定。工程建设标准的高低、工程的复杂程度、工期长短、组成内容、发包人对工程管理要求等都直接影响其他项目清单的具体内容，《计价规则》仅提供四项内容作为列项的参考，包括了暂列金额、专业工程暂估价、计日工和总承包服务费。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签