2020年二级建造师《矿业工程》历年真题(2020-09-06)

发布时间：2020-09-06

2020年二级建造师《矿业工程》考试共34题，分为单选题和多选题和建造师案例题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！


1、立井井筒采用短段掘砌混合作业时，砌壁模板多采用（）。【单选题】

A.装配式金属模板

B.金属整体移动式模板

C.绳捆式模板

D.液压滑升模板

正确答案:B

答案解析:浇筑混凝土井壁的模板有多种。采用长段掘砌单行作业和平行作业时，多采用液压滑升模板或装配式金属模板。采用短段掘砌混合作业时，都采用金属整体移动式模板。

2、工程施工的仪器仪表摊销及维修费用应计入（）。【单选题】

A.材料费

B.施工机具使用费

C.企业管理费

D.规费

正确答案:B

答案解析:仪器仪表使用费是指工程施工所需使用的仪器仪表的摊销及维修费用。

3、采用机械连接法进行钢筋连接的特点有（）。【多选题】

A.接头质量可靠稳定

B.操作简便，施工速度快

C.易受气候条件影响

D.无污染隐患

E.安全隐患大

正确答案:A、B、D

答案解析:这类连接方法具有以下优点：接头质量稳定可靠，不受钢筋化学成分的影响，人为因素的影响也小；操作简便，施工速度快，且不受气候条件影响；无污染、无火灾隐患，施工安全等。

4、具有主动支护作用的巷道支护形式是（）。【单选题】

A.砌碹支护

B.现浇砼支护

C.拱形可缩性金属支架支护

D.锚索支护

正确答案:D

答案解析:预应力是锚索对围岩的主动作用。

5、矿井施工项目中应布置在工业广场边缘的临时设施有（）。【多选题】

A.临时炸药库

B.临时油脂库

C.临时锅炉库

D.矸石场

E.混凝土搅拌站

正确答案:B、D

答案解析:

6、我国环境保护的基本原则包括（）等。【多选题】

A.严格遵循施工规范

B.禁止批准有污染的矿山开发项目

C.经济建设与环境保护协调发展

D.以防为主、防治结合、综合治理

E.谁开发谁保护、谁破坏谁治理

正确答案:C、D、E

答案解析:我国保护环境的原则是经济建设与环境协调发展；以防为主，防治结合，综合治理；谁开发谁保扩，谁破坏谁治理的原则。

7、关于露天矿浅孔与深孔台阶爆破的说法，正确的是（）。【单选题】

A.浅孔台阶爆破飞石的危险性更高

B.深孔台阶的爆破抵抗线小

C.浅孔台阶爆破更适用于大型土方爆破

D.深孔台阶爆破适用于露天矿的二次破碎

正确答案:A

答案解析:浅孔台阶爆破由于炮孔深度浅，抵抗线小，爆破飞石的危险性比较大。

8、施工单位应提交的矿业工程竣工技术资料不包括（）。【单选题】

A.设计变更

B.施工记录

C.设备安装记录

D.监理日志

正确答案:D

答案解析:ABC三项均属于竣工验收技术资料的内容。

9、在有严重遇水膨胀的岩层中掘进时，合理的钻眼和防尘措施有（）。【多选题】

A.湿式钻眼

B.钻机供水量应满足除尘最低要求

C.装卸矿（矸）石时进行喷雾洒水

D.采用捕尘措施

E.使用个体防尘保护用品

正确答案:D、E

答案解析:立井凿井期间冻结段和在遇水膨胀的岩层中掘进不宜采用湿式钻眼时，可采用干式钻眼，但必须采取捕尘措施，并使用个体防尘保护用品；

10、根据招标管理的规定，应视为废标的情形有（）。【多选题】

A.标书未密封

B.无法定代表人签字

C.投标单位未参加开标会议

D.标书逾期送达

E.投标总价的大小写金额不一致

正确答案:A、C、D

答案解析:BE两项不属于废标的情形。

下面小编为大家准备了 二级建造师 的相关考题，供大家学习参考。
主要用于民用住宅、宾馆、实验室等要求耐污、耐腐蚀、耐清洗的场所或部位的陶瓷砖是( )。

A.陶瓷墙地砖
B.瓷质砖
C.炻质石
D.釉面内墙砖
答案：D
解析：
2019版教材P36页
釉面内墙砖的性能要求除无耐磨性、抗冲击性、抗冻性、摩擦系数要求外，其他要求同墙地砖。釉面内墙砖主要用于民用住宅、宾馆、医院、实验室等要求耐污，耐腐蚀，耐清洗的场所或部位。既有明亮清洁之感，又可保护基体，延长使用年限。用于厨房的墙面装饰，不但清洗方便，还兼有防火功能。
蓄水安全鉴定应由（）组织实施。

A.水行政主管部门
B.质量监督部门
C.项目法人
D.流域机构
答案：C
解析：
2019版教材P139页
1、蓄水安全鉴定由项目法人负责组织实施。设计、施工、监理、运行、设备制造等单位负责提供资料，并有义务协助鉴定单位开展工作。建设各方应对所提供资料的准确性负责。

背景


某施工单位承接了某二级公路桥梁工程，施工单位按照合同工期要求编制了如下图所示的网络计划（时间单位：d），并经监理工程师批准后实施。


在实施过程中，发生了如下事件。事件一：工作D(1号台基础)施工过程中，罕见特大暴雨天气使一台施工机械受损，机械维修花费2万元，同时导致工作D实际时间比计划时间拖延8天；事件二：施工单位租赁的施工机械未及时进场，使工作F(1号台身)实际时间比计划时间拖延8天，造成施工单位经济损失2000元/天；事件三：业主变更设计，未及时向施工单位提供图纸，使工作E（0号台身）实际时间比计划时间拖延15天，造成施工单位经济损失1600元/天。


问题：


1.根据网络图计算该工程总工期，并指出关键路线。


2.分别分析事件一、二、三对总工期的影响，并计算施工单位可获得的工期赔偿。


3.分别分析施工单位能否就事件一、二、三导致的损失向业主提出费用索赔，说明理由，并计算索赔金额。


4.将背景中的双代号网络改为单代号网络。



答案：
解析：

1.总工期=15+30+50+40+10=145（天），关键线路①→②→③→④→⑤→⑦→⑧→⑨→⑩(或A→B→F→H→J)。


2.事件一，罕见特大暴雨属于不可抗力事件，费用不得索赔；理应获得工期赔偿，但工作D是非关键工作，拖延时间8天未超过其总时差，所以对总工期没有影响，不予索赔。事件二，对总工期有影响，会使总工期延长8天，因为工作F为关键工作。施工单位租赁的施工机械未及时进场，属于施工单位责任，费用和工期不予索赔。事件三，业主变更设计但未及时向施工单位提供图纸，属于业主责任，可获得工期和费用赔偿，因为E工作拖延时间超过其总时差5天，变为关键工作，工期变为150天，索赔5天。


3.事件一为不可抗力，不可获得费用赔偿（该项损失一般找保险公司，不得找业主索赔）。事件二中是施工单位的责任，不予赔偿。事件三为业主责任，可索赔金额费用：1600*15=24000(元)。所以，施工单位一共可获得24000元的费用赔偿。


4.



1.线路上所有工作的持续时间总和称为该线路的总持续时间。总持续时间最长的线路称为关键线路，关键线路的长度就是网络计划的总工期。从网络图中可以看出：总工期=15+30+50+40+10=145（天），关键线路①→②→③→④→⑤→⑦→⑧→⑨→⑩（或A→B→F→H→J）。


2.承包商提出工期索赔，通常是由于下述原因：(1)合同文件的内容出错或互相矛盾；(2)监理工程师在合理的时间内未曾发出承包商要求的图纸和指示；(3)有关放线的资料不准；(4)不利的自然条件；(5)在现场发现化石、钱币、有价值的物品或文物；(6)额外的样本与试验；(7)业主和监理工程师命令暂停工程；(8)业主未能按时提供现场；(9)业主违约；(10)业主风险；(11)不可抗力。


3.延期产生的费用索赔：以上提出的工期索赔中，凡属于客观原因造成的延期，属于业主也无法预见的情况，如特殊反常天气等，承包商可得到延长工期，但得不到费用补偿。凡纯属业主方面的原因造成延期，不仅应给承包商延长工期，还应给予费用补偿。


4.本问主要考查网络计划在公路工程进度计划中的应用。


当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（ ）。

A.仲裁委员会决定
B.合同履行地中级人民法院裁定
C.被告所在地中级人民法院裁定
D.仲裁委员会所在地中级人民法院裁定
答案：D
解析：
2020版教材P333页
当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖；

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签