2019年二级建造师《公路工程》章节练习(2019-10-29)

发布时间：2019-10-29

2019年二级建造师《公路工程》考试共34题，分为单选题和多选题和建造师案例题。小编为您整理案例题5道练习题，附答案解析，供您备考练习。


1、针对背景中的网络计划,分别分析C、D、E工作工期索赔和费用索赔的合理性。【建造师案例题】

答案解析:针对背景中的网络计划,C、D、E工作工期索赔和费用索赔的合理性分析如下。
C工作:工期索赔和费用索赔不合理。因为事件一导致C工作中断的原因是施工单位设备故障,应由施工单位承担责任。
D工作:工期索赔和费用索赔不合理。虽然事件二中百年一遇的冰雪灾害属于天气原因,施工单位理应可以索赔工期,但是,工作的总时差为30d,晚开工15d没有超过其总时差,所以不可提出工期索赔的申请。百年一遇的冰雪灾害属于双方共同的风险,停工损失的责任应由施工单位承担(释义:天气原因只赔时间不赔钱),所以也不可提出费用索赔的申请。
E工作:工期索赔不合理,费用索赔合理。事件三图纸晚到造成E工作的停工10d责任应由建设单位承担,但只能提出费用索赔的申请。因为E工作有80d的总时差,停工时间没有超过总时差,因此不可提出工期索赔的申请。

2、公路工程竣工验收的范围是什么?【建造师案例题】

答案解析:竣工验收阶段，其主要工作是：对工程质量、参建单位和建设项目进行综合评价，并对工程建设项目作出整体性综合评价。

3、该网络计划的工期为多少天？计算D工作的最迟结束时间，并指出网络计划的关键线路。【建造师案例题】

答案解析:计划工期190天。工作D的最迟结束时间是第100天，关键线路①-②-④-⑧-⑨-⑩。

4、计算不窝工的流水工期，绘制流水横道图和垂直图表。【建造师案例题】

答案解析:该流水施工属于异节拍按照不窝工有间歇（即分别流水）的流水形式组织施工，根据题意第三道工序与第四道工序之间的技术间歇Z[up/201612/bfbfcf1ffc8e41a7b498ca58f2a0f0ea.gif]= 4，第四道工序与第五道工序之间的技术间歇Z[up/201612/e73dec9f0c6b450ba36927edcdf8f24c.gif]=2。
①各个工序之间的流水步距计算，按照累加数列错位相减取大差的方法得：
K1=2；K2=2；K3=4；K4=24；K5=4
②计算不窝工有多余间歇（分别流水）的流水工期
T=∑K+∑t+∑Z=（2+2+4+24+4）+5×6+（4+2） = 36+30+6 = 72d
③不窝工有多余间歇（分别流水）的流水横道图（如图2B320021-1所示）
[up2015/abc31494298-e671-4004-ad04-44be5f26ffef.jpg]
④不窝工有多余间歇（分别流水）的流水垂直图表（如图2B320021-2所示）
[up2015/abc744785a9-e7d4-40c1-8be9-bd797417a0e4.jpg]

5、事件2中，应进行哪些力学性能试验?并改正该事件中施工单位的错误做法。【建造师案例题】

答案解析:需进行屈服点、抗拉强度、延伸量和冷弯试验及焊接性能试验。所有钢筋的试验必须在监理人同意的试验室进行，而不能施工单位自己选定。（超纲）

下面小编为大家准备了 二级建造师 的相关考题，供大家学习参考。

背景


某东北管道加压泵站扩建，新增两台离心式增压泵。两台增压泵安装属该扩建工程的机械设备安装分部工程。泵安装前，班组领取了安装垫铁，未检查仔细，将其用于泵的安装。隐蔽前，专检人员发现有三组垫铁的规格和精度不符合要求，责成施工组将此三组垫铁换为合格垫铁。在设备配管过程中，项目经理安排了4名持有压力管道手工电弧焊合格证的焊工（已中断焊接工作165天）充实到配管作业中，加快了管线配管进度。经过80天的努力，机组于12月中旬顺利完成单机试运行。单机试运行结束后，项目经理安排人员完成了卸压、卸荷、管线复位、润滑油清洁度检查、更换了润滑油过滤器滤芯、整理试运行记录。随后项目经理安排相关人员进行竣工资料整理。整理完的施工记录资料有：设计变更单、定位放线记录、工程分项使用功能检测记录。项目部对竣工资料进行了初审，认为资料需补充完善。


问题：


1.垫铁错用的问题出在工序检验的哪些环节？该分部工程是否可以参加优良工程评定？说明理由。


2.说明项目经理安排4名焊工上岗符合规定的理由。


3.背景资料中，单机试运行结束后，还应及时完成哪些工作？


4.指出施工记录资料中的不完善部分。




答案：
解析：

1.垫铁错用的问题出在工序检验的自检和互检环节。该分部工程可以参加优良工程评定，其理由：三组垫铁的规格和精度不符合要求是在隐蔽前专检人员发现的，更换为合格垫铁后不影响分项工程质量验收时判定为合格。且按照工业安装工程施工施工质量评定的规定，返工达到质量要求的工程，其质量可评定为合格，故该分部工程可以参加优良工程评定。


2.项目经理安排4名焊工上岗符合规定的理由是4名焊工他们依旧符合特种作业的上岗条件(165天小于6个月，180天)，所以项目经理安排4名焊工进入设备配管作业是符合规定的。


3.背景资料中，单机试运行结束后，还应及时完成的工作包括：①切断电源及其他动力来源；②进行必要的排气、排水或排污；③按各类设备安装规范的规定，对设备几何精度进行必要的复查，各紧固部件复紧；④拆除试运行中的临时管道及设备（或设施）；⑤注意设备本体的防护。


4.施工记录资料中的不完善部分包括：①图纸会审记录；②隐蔽工程验收记录；③质量事故处理报告及记录；④特种设备安装检验及验收检验报告等。



本案例第1问主要考查工序检验的环节以及分部工程优良评定的要求。本案例垫铁错用的问题在于工序的材料检验环节（自检、互检环节）。工业安装工程质量检验评定的程序：应按分项（子分项）工程、分部工程（子分部）、单位工程（子单位）依次进行。其中分部工程评优，则看该分部工程内的分项工程是否全部合格，而规定中明确说明：当分项工程质量不符合相应质量检验评定标准中合格的规定时，必须及时返工或返修处理。返工后的工程可重新评定质量等级；返修处理后的工程经法定检测单位检定能够达到设计要求的，其质量等级仅可评定为合格。（注：此知识点在第四版新教材中已改动）


本案例第2问主要考查特种作业证书的有效期限。


本案例第3问主要考查单机试运行。单机试运行结束后，应及时完成的工作：①切断电源及其他动力来源。②卸掉各系统中的压力或负荷，进行必要的排气、排水或排污。③按各类设备安装规范的规定，对设备几何精度进行必要的复查，各紧固部件复紧。④拆除试运行中的临时管道及设备（或设施），复位试运行时拆卸的正式管道、部件或其他正式装置。⑤检查润滑剂的清洁度，检查过滤器；必要时更换新油（剂）。⑥清理和清扫现场，将机械设备盖上防护罩。⑦整理试运行的各项记录。试运行合格后，由参加单位在规定的表格上共同签字确认。


本案例第4问主要考查施工记录资料包括的内容。工程竣工验收资料主要包括：①工程前期及竣工文件材料（含建筑工程）。②工程项目合格证、施工试验报告。③施工记录资料。包括图纸会审记录、设计变更单；隐蔽工程验收记录；定位放线记录；质量事故处理报告及记录；特种设备安装检验及验收检验报告；工程分项使用功能检测记录等。④单位工程、分部工程、分项工程质量验收记录。⑤竣工图。项目竣工图是项目竣工验收，以及项目今后进行维修、改扩建等的重要依据。项目竣工图编制必须真实、准确地反映项目竣工时实际情况。要做到图物相符，技术数据可靠，签字手续完备，加盖竣工图章，整理符合档案管理的要求。



甲房地产开发商与乙建筑施工企业于2009年7月19日签订了一份施工合同，双方在合同中未约定纠纷的处理方式。2010年10月19日由于工程质量问题发生了纠纷，双方决定将此纠纷提交该市仲裁委员会仲裁。则以下表述中正确的是()。

A.由于双方在合同中未约定处理纠纷的具体方式，所以只能通过和解的方式解决纠纷
B.由于双方在合同中未约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以发生纠纷后不能通过仲裁解决
C.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以可以通过仲裁解决纠纷
D.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以不能通过和解解决纠纷
答案：C
解析：
2020版教材P332
仲裁协议。《仲裁法》规定，仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和其他以书面形式在纠纷前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议。本题中双方纠纷后达成的仲裁协议也可以请求仲裁解决纠纷。
可撤销合同被撤销后，其法律后果是（ ）。

A.自始无法律约束力
B.自撤销后无效
C.申请撤销时无效
D.合同有效
答案：A
解析：
2020版教材P120页
本题是对可撤销合同的一种理论考查。根据《合同法》规定：无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。在可变更、可撤销合同被撤销之前，该合同具有效力。根据《合同法》规定，在撤销之后，该合同即不具有效力，且将溯及既往，即自合同成立之始其就不具有效力，当事人不受该合同约束，不得基于该合同主张认可权利后承担义务。即所谓自始无效。A项正确。
当事人对已经发生法律效力的判决，认为有错误的，可以向上一级人民法院申请再审。人民法院应当再审的情形不包括（ ）。

A、 有新的证据，足以推翻原判决
B、 原判决认定的基本事实缺乏证据证明
C、 原判决认定事实的主要证据是伪造的
D、 原判决适用的法律已被废止的
答案：D
解析：
当事人的申请符合下列情形之一的，人民法院应当再审：①有新的证据，足以推翻原判决、裁定的；②原判决、裁定认定的基本事实缺乏证据证明的；③原判决、裁定认定事实的主要证据是伪造的；④原判决、裁定认定事实的主要证据未经质证的；⑤对审理案件需要的主要证据，当事人因客观原因不能自行收集，书面申请人民法院调查收集，人民法院未调查收集的；⑥原判决、裁定适用法律确有错误的；⑦审判组织的组成不合法或者依法应当回避的审判人员没有回避的；⑧无诉讼行为能力人未经法定代理人代为诉讼或者应当参加诉讼的当事人，因不能归责于本人或者其诉讼代理人的事由，未参加诉讼的；⑨违反法律规定，剥夺当事人辩论权利的；⑩未经传票传唤，缺席判决的；11.原判决、裁定遗漏或者超出诉讼请求的；12.据以作出原判决、裁定的法律文书被撤销或者变更的；13.审判人员审理该案件时有贪污受贿，徇私舞弊，枉法裁判行为的。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签