2021年二级建造师《水利工程》历年真题(2021-12-18)

发布时间：2021-12-18

2021年二级建造师《水利工程》考试共34题，分为单选题和多选题和建造师案例题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！


1、中小型水利工程的普通混凝土配合设计比较，骨科的含水状态一般以( )状态为基准。【单选题】

A.饱和面干

B.干燥

C.气干

D.湿润

正确答案:B

答案解析:计算普通混凝土配合比时，一般以干燥状态的骨料为基准，而大型水利工程常以饱和面干状态的骨料为基准。

2、铲运机按卸土方式可分为( )。【多选题】

A.回转式

B.强制式

C.半强制式

D.自由式

E.自行式

正确答案:B、C、D

答案解析:按铲运机卸土方式又可分为强制式、半强制式和自由式三种。

3、下列岩石中，属于变质岩的是( )。【单选题】

A.花岗岩

B.石灰岩

C.石英岩

D.砂岩

正确答案:C

答案解析:变质岩主要有片麻岩、大理岩和石英岩。

4、下列堤防防渗加固技术中，适用在背水侧采用的方法有( )。【多选题】

A.抛土法

B.放淤法

C.导渗沟法

D.灌浆法

E.贴坡排水法

正确答案:C、E

答案解析:下游排水法：导渗流法、贴坡排水法和排渗沟法。

5、根据《水利建设工程文明工地创建管理暂行办法》(中水协[2009]39号)，水利建设市场主体信用等级中，A级表示信用( )。【单选题】

A.好

B.一般

C.很好

D.较好

正确答案:D

答案解析:信用等级认为诚信(AAA级、AA级、A级)、守信(BBB级)、失信(CCC级)三等五级。AAA级表示为信用很好，AA级表示为信用好，A级表示信用较好，BBB级表示为信用一般，CCC级表示为信用差。

6、在龙口建造浮桥，延龙口前沿抛投块料，使堆筑戗堤均匀上升的截流方法是( )。【单选题】

A.立堵法

B.平堵法

C.塞堵法

D.盖堵法

正确答案:B

答案解析:平堵是先在龙口建造浮桥或栈桥，由自卸汽车或其他运输工具运来抛投料，沿龙口前沿投抛。

7、混凝土重力坝各类分缝中，必须进行家处理的是( )。【单选题】

A.纵缝

B.施工缝

C.沉降缝

D.温度缝

正确答案:A

答案解析:纵缝，为了保证坝段的整体性，沿缝面应布设灌浆系统。

8、围堰出现管涌险情时，宜采用（　）抢护。【单选题】

A.塞堵法

B.盖堵法

C.砂石反滤围井法

D.戗堤法

正确答案:C

答案解析:管涌的抢护方法包括砂石反滤围井、土工织物反滤围井、梢料反滤围井。

9、下列模板设计荷载中，属于特殊荷载的是( )。【单选题】

A.新浇混泥土侧压力

B.新浇混凝土重量

C.振捣混泥土时产生的荷载

D.风荷载

正确答案:D

答案解析:特殊荷载就是风荷载。

10、土石坝与砌石护坡的主要作用有( )。【多选题】

A.防止波浪沟刷

B.降低坝体浸洞线

C.防治顺坝水流冲刷

D.防低坝体空隙水压力

E.防止坝坡土冻胀破坏

正确答案:A、C、E

答案解析:护坡的作用：防止波浪冲刷、顺坝水流冲刷、冰冻和其他形式的破坏。

下面小编为大家准备了 二级建造师 的相关考题，供大家学习参考。
根据《仲裁法》，当事人有证据证明仲裁裁决存在（）情形的，可以向人民法院申请撤销该仲裁裁决。

A.双方当事人均不满意仲裁结果
B.没有仲裁协议
C.对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据
D.没有对另一方当事人形成强制作用
E.裁决事项超出仲裁委员会权限
答案：B,C,E
解析：
2019新版教材P326页
根据《仲裁法》、《民事诉讼法》的规定，被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行：
（1）当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的；
（2）裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的；
（3）仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；
（4）裁决所根据的证据是伪造的；
（5）对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；
（6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。
下列影响工程施工质量的因素中，属于施工质量管理环境因素的是(　　)。


A.施工企业的质量管理制度

B.施工现场的安全防护设施

C.施工现场的交通运输和道路条件

D.不可抗力对施工质量的影响
答案：A
解析：
施工质量的环境影响因素包括现场自然环境因素、施工质量管理环境因素和施工作业环境因素。A项属于施工质量管理环境因素；B、C两项属于施工作业环境因素；D项属于现场自然环境因素。
背景资料：
某水利枢纽工程由混凝土重力坝、溢洪道和坝后式厂房等组成。发包人与承包人签订了混凝土重力坝施工合同。合同约定的节点工期要求：
（1）2012年12月1日进场准备（指“四通一平”）；
（2）围堰填筑及基坑排水在2013年11月1日开始；
（3）围堰拆除及蓄水在2016年6月1日前结束。
施工项目部技术人员根据资源配置的基本条件编制了重力坝网络进度计划，其工作逻辑关系及持续时间见表1。
表1 网络进度计划工作逻辑关系及持续时间表

施工过程中发生如下事件：
事件一：技术人员根据表1绘制的初始网络进度计划如图1。

项目部技术负责人审核时发现，表1中的工作逻辑关系及持续时间正确合理，初始网络进度计划(图
1)中部分逻辑关系有错，且不能满足节点工期要求。
技术人员根据审核意见重新编制了符合要求的进度计划，并上报得到批准。
事件二：由于未能及时提供场地，C1工作于2013年7月11日开始，承包人按监理人的要求采了赶工措施，经170天完成任务，赶工费用2万元，承包人据此提出了赶工费和工期的索赔要求。
事件三：坝体混凝土浇筑初期，因对已完成混凝土质量有疑问，监理人要求承包人对已完成混凝土进行钻孔重新检验，由此增加费用4万元，承包人提出了索赔要求。
【问题】
1.按照费用增加最小原则，绘制符合要求的网络进度计划图，并计算增加的费用。
2.指出四通一平的具体内容。
3.根据事件二，分析承包人提出的索赔要求的合理性。
4.根据事件三，分析说明承包人是否应该获得增加费用4万元的索赔。

答案：
解析：
1.（1）符合要求的网络进度计划图：

（2）增加的费用：10+25=35（万元）。
2.四通一平的具体内容：通车、通水、通电、通信、平整场地。
3.承包人提出赶工费和工期的索赔要求合理。
因为业主未及时提供场地导致工期延长，是业主的责任，承包人提出赶工费的索赔合理；业主的责任，且C1工作于2013年7月11日开始，超过了C1的总时差（4个月），故提出工期延长的索赔合理。
4.由有资质的检测单位进行检测，若检测混凝土质量合格，该费用由发包人承担，此时承包人应该获得增加费用 4 万元的索赔；若检测混凝土质量不合格，该费用由承包人承担，此时承包人不应该获得增加费用4万元的索赔。
（2018年真题）有垂直位移，但不能承受水平荷载的管道支架是（ ）支架。

A.固定
B.滑动
C.导向
D.弹簧
答案：D
解析：
本题考查的是供热管网附件及安装。表2K315023-1弹簧支架在管道有垂直位移时使用，不能承受水平荷载。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签