2021年二级建造师《工程法规》每日一练(2021-03-06)

发布时间：2021-03-06

2021年二级建造师《工程法规》考试共80题，分为单选题和多选题。小编每天为您准备了5道每日一练题目（附答案解析），一步一步陪你备考，每一次练习的成功，都会淋漓尽致的反映在分数上。一起加油前行。


1、张某因不能胜任工作,公司经理办公会研究决定,从8月1日起解除与张某的劳动合同。根据《劳动合同法》的规定,该公司最迟应于()前以书面形式通知张某。【单选题】

A.6月1日

B.6月16日

C.7月2日

D.7月16日

正确答案:C

答案解析:因员工不能胜任工作的,用人单位应当提前30日以书面形式通知劳动者本人方可解除合同。

2、《生产安全事故应急预案管理办法》规定,生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划,根据本单位的事故预防重点,()至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练。【单选题】

A.每二年

B.每年

C.每半年

D.每季度

正确答案:B

答案解析:《生产安全事故应急预案管理办法》第26条规定,生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划,根据本单位的事故预防重点,每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练。因此,正确选项为B。

3、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于()内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。【单选题】

A.1小时

B.6小时

C.12小时

D.24小时

正确答案:A

答案解析:《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

4、禁止投标人低于成本竞价，其中“成本”是指（ ）。【单选题】

A.直接费 

B.项目施工成本

C.企业个别成本 

D.社会平均成本

正确答案:C

答案解析:投标人不得以低于成本的报价竞争，这里的“成本”应指投标人的个别成本。

5、2003年4月1日,王某骑车回家经过一工地时,掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中,造成骨折。王某于同年5月10日找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿,两单位相互推诿。同年6月13日,王某前往法院起诉,突遭台风袭击,中途返回,下列说法错误的有()。【多选题】

A.本案诉讼时效期间于2004年4月1日届满

B.本案诉讼时效期间于2003年5月10日届满

C.王某6月13日的行为引起诉讼时效中断

D.王某6月13日的行为引起诉讼时效中止

E.王某6月13日的行为引起诉讼时效延长

正确答案:B、C、D、E

答案解析:B项错误，人身损害赔偿的诉讼时效期间，伤害明显的，从受伤害之日起算，诉讼时效为1年，所以，诉讼时效于2004年4月1日届满；CDE三项错误，不可抗力原因属于诉讼时效中止的范畴，但是诉讼时效中止是发生在诉讼时效期间的最后6个月内，6月13日不符合条件。选择BCDE四项。

下面小编为大家准备了 二级建造师 的相关考题，供大家学习参考。
在施工单位自检合格后，对基坑验槽应由( )组织。

A.勘察单位项目负责人
B.设计单位项目负责人
C.施工单位项目负责人
D.总监理工程师
答案：D
解析：
2020版教材P53
三、验槽程序(1)在施工单位自检合格的基础上进行。施工单位确认自检合格后提出验收申请；(2)由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人，共同按设计要求和有关规定进行。
由于建筑材料价格上涨导致承包人索赔，根据计价方式的不同，对于该索赔不予支持的是（）。

A.可调价
B.成本价酬金
C.固定价
D.总价
答案：C
解析：
2020版教材P293页
2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第16条规定，当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。只能在约定C固定价的提前下不予支持。
背景资料：
某水利枢纽工程由混凝土重力坝、溢洪道和坝后式厂房等组成。发包人与承包人签订了混凝土重力坝施工合同。合同约定的节点工期要求：
（1）2012年12月1日进场准备（指“四通一平”）；
（2）围堰填筑及基坑排水在2013年11月1日开始；
（3）围堰拆除及蓄水在2016年6月1日前结束。
施工项目部技术人员根据资源配置的基本条件编制了重力坝网络进度计划，其工作逻辑关系及持续时间见表1。
表1 网络进度计划工作逻辑关系及持续时间表

施工过程中发生如下事件：
事件一：技术人员根据表1绘制的初始网络进度计划如图1。

项目部技术负责人审核时发现，表1中的工作逻辑关系及持续时间正确合理，初始网络进度计划(图
1)中部分逻辑关系有错，且不能满足节点工期要求。
技术人员根据审核意见重新编制了符合要求的进度计划，并上报得到批准。
事件二：由于未能及时提供场地，C1工作于2013年7月11日开始，承包人按监理人的要求采了赶工措施，经170天完成任务，赶工费用2万元，承包人据此提出了赶工费和工期的索赔要求。
事件三：坝体混凝土浇筑初期，因对已完成混凝土质量有疑问，监理人要求承包人对已完成混凝土进行钻孔重新检验，由此增加费用4万元，承包人提出了索赔要求。
【问题】
1.按照费用增加最小原则，绘制符合要求的网络进度计划图，并计算增加的费用。
2.指出四通一平的具体内容。
3.根据事件二，分析承包人提出的索赔要求的合理性。
4.根据事件三，分析说明承包人是否应该获得增加费用4万元的索赔。

答案：
解析：
1.（1）符合要求的网络进度计划图：

（2）增加的费用：10+25=35（万元）。
2.四通一平的具体内容：通车、通水、通电、通信、平整场地。
3.承包人提出赶工费和工期的索赔要求合理。
因为业主未及时提供场地导致工期延长，是业主的责任，承包人提出赶工费的索赔合理；业主的责任，且C1工作于2013年7月11日开始，超过了C1的总时差（4个月），故提出工期延长的索赔合理。
4.由有资质的检测单位进行检测，若检测混凝土质量合格，该费用由发包人承担，此时承包人应该获得增加费用 4 万元的索赔；若检测混凝土质量不合格，该费用由承包人承担，此时承包人不应该获得增加费用4万元的索赔。
下列建筑施工企业违法行为中,应被“暂扣安全生产许可证并限期整改的”违法行为是（ ）。

A. 施工企业提供虚假材料申请安全生产许可证的
B. 安全生产许可证到期未及时办理延期手续
C. 取得安全生产许可证后,不再具备安全生产条件的
D. 发证机关对不具备安全生产条件的施工企业颁发安全生产许可证的
E. 取得安全生产许可证后,发生重大安全事故的
答案：C,E
解析：

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签