2020年二级建造师《工程法规》章节练习(2020-11-16)

发布时间：2020-11-16

2020年二级建造师《工程法规》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理第四章 建设工程合同和劳动合同法律制度5道练习题，附答案解析，供您备考练习。


1、关于施工合同特征的说法，错误的是（）。【单选题】

A.施工合同是双务合同

B.施工合同是要式合同

C.施工合同客体是工程

D.施工合同是有偿合同

正确答案:C

答案解析:施工合同的客体是施工的行为，不是工程。

2、建筑企业甲公司注册登记成立后,经有关部门批准,向社会公开招聘人员。在甲公司与被录用人员张某订立的劳动合同中,下列情形不符合劳动法规定的是()。【多选题】

A.劳动合同约定试用期为1年

B.在试用期内,张某不得通知甲公司解除劳动合同

C.在试用期间,张某被证明不符合录用条件,甲公司可随时解除劳动合同

D.张某如被依法追究刑事责任,甲公司可以随时解除劳动合同

E.张某如果患病,甲公司可以随时解除劳动合同

正确答案:A、B、E

答案解析:CD两项属于用人单位可以解除劳动合同的情形。A错误，使用期限不能超过6个月；B错误，在试用期内,张某应提前3天通知甲公司解除劳动合同；E项错误，用人单位不能随时与患病员工解除合同。

3、某市的一家建筑工程公司准备实施经济性裁员,那么,依据《劳动法》的规定,在下列人员中,该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的是()。【多选题】

A.女职工李某,正在家中休产假

B.会计刘某,非因公负伤,正在住院还未痊愈

C.职工谢某,因失职造成公司损失10多万元,现停职在家

D.工程师吕某,因患职业病丧失劳动能力,一直卧床在家

E.司机于某,因盗窃罪被法院判处有期徒刑5年

正确答案:A、B、D

答案解析:ABD三项属于不得解除劳动合同的情形，CE两项均可解除，且不必提前告知。

4、委托合同的法律特征有()。【多选题】

A.委托合同等同于民事代理

B.委托的事务可以是法律行为

C.委托合同可以是无偿合同

D.委托的事务可以是事实行为

E.委托合同是提供劳务合同

正确答案:B、C、D、E

答案解析:A项错误，委托的事务可以是法律行为，也可以是事实行为。它不同于民事代理，后者委托的只能是法律行为。

5、乙方的违约行为导致工程受到损失,甲方采取措施减损,导致损失减少到3万元,但甲方支出相应的措施费用是0.5万元,乙方应该支付甲方()万元费用。【单选题】

A.0.5

B.2.5

C.3

D.3.5

正确答案:D

答案解析:《合同法》规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。即为：3+0.5=3.5万元。

下面小编为大家准备了 二级建造师 的相关考题，供大家学习参考。
【背景资料】某变电工程，业主与施工单位签订了一项变电所电气安装调试合同，施工前，施工单位按业主要求编制了安装调试进度计划，



在施工中发生了以下事件：
事件1：由业主采购的GIS开关设备提前进场，施工单位参加开箱清点，并增加保管费6000元；
事件2：在工作B安装过程中，施工单位因人员与安装设备调配问题，使工作B延长了5天，发生费用2万元；
事件3：在工作G安装中，由于业主提供的配电柜内部接线与外部母线不匹配，施工单位为调整内外线路，使工作G延误10天，发生费用4万元；事件4：在对工作完成后的验收检验时，发现设备接线位置有误，经检查，是由于电气接线图中接线位置标注错误所致，施工单位进行返工，使工作I延误10天，发生费用3万元。以上事件发生后，施工单位及时向业主提出了索赔。
【问题】
1.该安装调试计划工期为多少？哪些工作为关键工作？
2.如何处理上述各项事件的索赔要求？
3.施工单位能获得多少工期和费用补偿？
4.若施工单位与业主在索赔问题上未取得一致，产生合同争议，可以通过什么方式处理和解决？

答案：
解析：
1.安装调试计划工期为120天。关键工作为工作B、E、G、I。

2.索赔要求的处理是：
对于事件1：因业主将设备提前进场，所以增加的保管费用由业主承担，补偿费用6000元。
对于事件2：施工单位因人员与安装设备调配问题造成的费用增加和工期延长，属于施工单位的责任，不予赔偿。
对于事件3：业主提供的配电柜内部接线与外部母线不匹配属于业主责任，造成的工期延长和费用增加应予补偿，补偿额4万元，补偿工期10天。
对于事件4：电气接线图中标注错误，属于业主责任，费用和工期应予以补偿，补偿额3万元，补偿工期10天。

3.施工单位可获得的费用补偿为0.6万元＋4万元＋3万元＝7.6万元。工期补偿为10天＋10天＝20天。

4.解决方式：请第三方调解；按合同约定的仲裁条款申请仲裁；向有管辖权的法院诉讼。

（2017年）固定总价合同中，承包商承担的价格风险是（　　）。

A.工程计量错误
B.工程范围不确定
C.漏报项目
D.工程变更
答案：C
解析：
采用固定总价合同，双方结算比较简单，但是由于承包商承担了较大的风险，因此报价中不可避免地要增加一笔较高的不可预见风险费。承包商的风险主要有两个方面：一是价格风险，二是工程量风险。价格风险有报价计算错误、漏报项目、物价和人工费上涨等。正确答案：C
验收批一般项目验收合格标准是：实测（允许偏差）项目抽样检验的合格率应达到( )，且超差点的最大偏差值应在( )倍范围内。

A.70%，1.0
B.80%，1.5
C.70%，1.5
D.80%，1.0
答案：B
解析：
2020版教材P326
1：检验批中，一般项目中的实测项目抽样检验的合格率应达到80%，且超差点的最大偏差值应在允许偏差值的1.5倍范围内。
施工场地进行硬化处理的主要目的是( )。

A.方便运输
B.减少扬尘
C.方便施工
D.防止积水
答案：B
解析：
2020版教材P243
（1）为了减少扬尘，施工场地的主要道路、料场、生活办公区域应按规定进行硬化处理，裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化、绿化、洒水降尘等措施。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签