2020年二级建造师《工程法规》章节练习(2020-01-28)

发布时间：2020-01-28

2020年二级建造师《工程法规》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理第八章 解决建设工程纠纷法律制度5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、以下可提出行政复议的有（）。【多选题】

A.罚款

B.取消投标资格

C.仲裁裁决书

D.吊销资质证书

E.人民法院判决书

正确答案:A、B、D

答案解析:

2、承包商与建设单位如果在施工承包合同中约定了仲裁，则（）。【单选题】

A.当事人可以选择仲裁，也可以选择诉讼

B.当事人不可以选择诉讼

C.当事人不可以选择和解

D.当事人不可以选择调解

正确答案:B

答案解析:仲裁和诉讼是两种不同的争议解决方式，当事人只能选用其中的一种。《仲裁法》规定，“当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。”因此，有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权，只有在没有仲裁协议或者仲裁协议无效的情况下，法院才可以对当事人的纠纷予以受理。

3、按照合同的约定，2004年1月1日业主应该向承包商支付工程款，但是却没有支付。2004年7月1日至2004年8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包商不能行使请求权。2004年12月1日，承包商向法院提起诉讼，要求业主支付拖欠的工程款。则下面的说法正确的是（）。【单选题】

A.2004年7月1日至2004年8月1日之间诉讼时效中止

B.2004年7月1日至2004年8月1日之间诉讼时效中断

C.2004年12月1日起诉讼时效中断

D.2004年12月31日起诉讼时效中断

正确答案:C

答案解析:只有在诉讼时效的最后6个月由于发生不可抗力等事件引起当事人无法提起诉讼才会导致诉讼时效中止，6个月之外就不是这样了。因此，选项C正确。

4、建设工程民事纠纷的处理方式包括（）。【多选题】

A.行政调解

B.仲裁调解

C.行政复议

D.诉讼

E.和解

正确答案:A、B、D、E

答案解析:

5、以下不属于民事纠纷处理方式的是（）。【单选题】

A.当事人自行和解

B.行政复议

C.行政机关调解

D.商事仲裁

正确答案:B

答案解析:民事纠纷的法律解决途径主要有四种：和解、调解、仲裁、诉讼，B项的行政复议属于行政纠纷的解决方式，因此，B选项正确。

下面小编为大家准备了 二级建造师 的相关考题，供大家学习参考。

---

某施工单位和某学校签订了教学楼承建合同，2栋5层框架结构。合同约定：（1）因设计图纸已齐全，结构造型简单，且施工单位熟悉周边环境及现场条件，甲乙双方协商采用固定总价计价模式签订施工承包合同。（2）施工单位每提前或延误奖励或罚款1万元/d；（3）施工中工程量变化10%以内的风险，由施工单位承担。
双方就施工进度计划（如下图所示，单位：周）达成一致。

施工过程中，发生如下事件：
事件1：施工单位应建设单位要求负责办理相关污水排水手续；项目部将雨水、污水直接排入市政污水管网。
事件2：项目进行中，发生如下情况：（1）A工作为土方开挖工程，原合同土方量为500m3，因设计变更实际土方量为600m3。（2）C工作施工完成后，甲方认为某管线安装位置与设计图纸不符，经剥开检查确实有误，延误工期2周。（3）I工作施工中，学校提供的设计图纸存在错误，修改设计造成进度拖延5周。
事件3：施工单位严格按照成本管理工作的要求，有条不紊地开展项目成本计划、成本控制、成本核算等一系列管理工作，并按“三同步”的原则实施施工成本核算。
【问题】
1．根据背景资料，本工程采用固定总价合同模式是否妥当？并说明理由。除背景材料中固定总价合同模式外，常用的合同计价模式还有哪些（至少列出3项）？
2．事件1中，指出不妥指出并给出正确做法。
3．事件2中，列式计算工作A施工单位可索赔的工期是多少天？若没有其他延误事件，分别指出本项目建设单位签认的工期和实际工期分别是多少天？按工期奖罚条款，施工单位应得到奖励或罚款是多少万元？
4．事件3中，成本管理内容还有哪些？指出成本核算的“三同步”原则具体内容。

答案：

解析：

1．本工程采用固定总价合同模式妥当。因为该项目规模小、技术难度低、具有完整的施工图纸，且工期未超过1年，根据规定可采用固定总价合同。
常用的合同计价模式还有：（1）变动总价合同（可调总价合同）；（2）固定单价合同；（3）变动单价合同（可调单价合同）；（4）成本加酬金合同（成本补偿合同）。
2．事件1中的不妥之处有：
（1）施工单位办理相关污水排放手续不妥。
正确做法为：应由建设单位办理污水排放手续。
（2）雨水排入市政污水管网不妥。
正确做法为：雨水应排入市政雨水管网。
（3）污水直接排入市政污水管网不妥。
正确做法为：污水应经沉淀处理后方可排入市政污水管网。
3．（1）事件2中，工作A可提出的工期索赔为：[600?500×（1+10%）］/（500/10）=1（周），即可以索赔7d。
（2）原网络图关键线路为①②⑤⑥⑧⑨，工期为37周。事件2的三个延误时间导致网络图发生了如下图所示的变化（A工作实际施工时间为600÷（500/10）=12周），新的关键线路为①②⑤⑥⑧⑨，工期为41周。可索赔的工期除了A工作的1周外，还有I工作的1周，因为I工作有4周的总时差，所以可索赔：延误时间-总时差=5-4=1周，所以总共可以索赔2周所以，本项目建设单位签认（认可）的工期为：原计算工期+可索赔工期=37+2=39周，即273天；
实际工期为新网络图所算得的工期：41周，即287d。
应罚款（287-273）×1=14（万元）。
分析各工作的延误能否索赔：（1）A工作施工单位可提出的工期和费用索赔，因为设计
变更是建设单位应承担的责任，但承包人承担10%工程量变化的风险。因此，可提出的工期索赔为：[600?500×（1+10%）］/（500/10）=1周。（2）C工作的延误是施工单位应承担的责任。（3）I工作存在4周的总时差，可提出1周工期索赔。

4．事件3中，成本管理内容还有：成本分析、成本考核。
成本核算的“三同步”原则具体指：形象进度、产值统计、成本归集。

---

下列关于施工风险管理的说法中，正确的是（）

A.确定风险因素是风险评估的重要工作
B.风险响应指的是针对项目的风险而采取的相应对策
C.风险识别的主要任务确定风险的损失量
D.对难以控制的风险向保险公司投保是风险转移的一种措施
E.风险控制是风险响应的重要内容

答案：B,D

解析：

2020新版教材P40页
施工风险管理的任务和方法部分。选项A和选项C将风险评估和风险识别的任务混淆；选项E将风险响应和风险控制两个管理过程视为了一个管理过程。

---

砌体工程不得在( )设置脚手眼。

A.120㎜厚墙、料石清水墙和独立柱
B.240㎜厚墙
C.宽度为2m的窗间墙
D.过梁上与过梁成60度角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内
E.梁或梁垫下及其左右500㎜范围内

答案：A,D,E

解析：

2019版教材P72页
(10)不得在下列墙体或部位设置脚手眼：
1)120mm厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱；
2)过梁上与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内；
3)宽度小于lm的窗间墙；
4)门窗洞口两侧石砌体300mm，其他砌体200mm范围内；转角处石砌体600mm,其他砌体450mm范围内；
5)梁或梁垫下及其左右500mm范围内；
6)设计不允许设置脚手眼的部位；
7)轻质墙体；
8)夹心复合墙外叶墙。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。