2021年二级建造师《工程法规》模拟试题(2021-06-23)

发布时间：2021-06-23

2021年二级建造师《工程法规》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、企业不再符合相应资质条件的，将被责令限期整改并向社会公告。对此，下列有关规定的说法正确的有（）。【多选题】

A.整改期限最长不超过3个月

B.整改期间不得申请资质升级、增项

C.整改期间不得承揽新的工程

D.整改逾期仍未达到资质标准条件的，资质证书将被撤回

E.企业在资质证书被撤回后的3个月内，可申请核定原等级同类资质

正确答案:A、B、C、D

答案解析:本题考查的是企业资质证书的撤回。E项错误，企业在资质证书被撤回后的3个月内，向资质许可机关提出核定低于原等级同类别资质的申请。故本题答案为选项A、B、C、D。

2、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，对工程建设施工，监理.验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构是（ ）。【单选题】

A.建设项目规划审查部门

B.建筑安全监督管理机构 

C.工程质量监督机构

D.工程建设标准批准部门

正确答案:C

答案解析:工程质量监督机构应当对工程建设施工.监理.验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。

3、《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位有()行为之一的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停业整顿,并处10万元以上30万元以下的罚款。【多选题】

A.机械设备在进入施工现场前查验不合格即投入使用

B.使用未经验收的整体提升脚手架

C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械

D.在施工组织设计中未编制安全技术措施

E.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

正确答案:A、B、C、D

答案解析:施工单位有下列行为之一的，责令限期改正：（1）机械设备在进入施工现场前查验不合格即投入使用（2）使用未经验收的整体提升脚手架（3）委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械（4）在施工组织设计中未编制安全技术措施。故，本题选ABCD

4、某钢筋混凝土工程的施工合同中规定,工程所需用的所有商品混凝土由建设单位负责供应,其余材料由施工单位负责采购,则()。【单选题】

A.商品混凝土由建设单位负责检验,其他材料由施工单位负责检验

B.商品混凝土由监理单位负责检验,其他材料由施工单位负责检验

C.商品混凝土和其他材料均由施工单位负责检验

D.商品混凝土和其他材料均由建设单位负责检验

正确答案:C

答案解析:施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定。对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字。故，本题选C

5、以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市、县人民政府（ ）领取建设用地规划许可证。【单选题】

A.土地主管部门

B.建设行政主管部门

C.城乡规划主管部门

D.授权的镇人民政府

正确答案:C

答案解析:以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地出让合同，向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。

6、我国《劳动争议调解仲裁法》规定，劳动争议一方当事人在法定期限内不起诉又不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以申请（）。【单选题】

A.劳动争议调解委员会强制执行

B.劳动争议仲裁委员会强制执行

C.人民法院强制执行

D.劳动行政部门强制执行

正确答案:C

答案解析:《劳动法》规定，劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。一方当事人在法定期限内不起诉又不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以申请人民法院强制执行。故本题选C

7、《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当在危险部位设置明显的安全警示标志。这里所指的安全警示标志一般由()制定。【单选题】

A.施工单位

B.设计单位

C.建设单位

D.国家有关部门

正确答案:A

答案解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入口、楼梯口、电梯井口、空洞口、桥梁口、隧道口等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。故，本题应选择A

8、《建设工程安全生产管理条例》规定,施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须()。【多选题】

A.由专人管理

B.堆放在特定位置

C.定期检查、维修和保养

D.建立相应的资料档案

E.按照国家规定及时报废

正确答案:A、C、D、E

答案解析:施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按国家有关规定及时报废。故，本题选ACDE

9、下列投标行为中，属于弄虚作假骗取中标的有（）。【多选题】

A.使用伪造、编造的许可证件

B.提供虚假的财务状况或者业绩

C.提供虚假的信用状况

D.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明

E.不同投标人的投标文件相互混装

正确答案:A、B、C、D

答案解析:投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第33条规定的以其他方式弄虚作假的行为：（1 )使用伪造、变造的许可证件；（2 )提供虚假的财务状况或者业绩；（3 )提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；（4 )提供虚假的信用状况；（5 )其他弄虚作假的行为。

10、在配合建设工程进行的考古发掘工作中,建设单位、施工单位应当配合考古发掘单位,保护出土文物或者遗迹的()。【单选题】

A.完好

B.安全

C.辨认

D.鉴定

正确答案:B

答案解析:在配合建设工程进行的考古发掘工作中，建设单位、施工单位应当配合考古发掘单位，保护出土文物或者遗迹的安全。

下面小编为大家准备了 二级建造师 的相关考题，供大家学习参考。

---

韩某与施工企业订立了1年期的劳动合同，在合同履行过程中韩某不能胜任本职工作，企业给其调整工作岗位后，仍不能胜任工作，该施工企业决定解除劳动合同，下列做法正确的是()。

A.不能解除韩某的劳动合同
B.提前1周通知韩某解除劳动合同
C.与韩某的劳动合同期满后解除其劳动合同
D.额外支付韩某1个月工资后，解除劳动合同

答案：D

解析：

2020版教材P134
《劳动合同法》第40条规定，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同。

---

后张法预应力筋张拉后，孔道（ ）压浆。

A.宜尽早

B.不急于

C.应及时

D.暂缓

答案：C

解析：

P273-275

压浆与封锚： (1)张拉后应及时进行孔道压浆，宜采用真空辅助法压浆;水泥浆的强度应符合设计要求，且不得低于30MPa。
(2)压浆时排气孔、排水孔应有水泥浓浆溢出。应从检查孔抽查压浆的密实情况，如有不实应及时处理。
(3) 压浆过程中及压浆后48h 内，结构混凝土的温度不得低于5℃。当白天气温高于35℃时，压浆宜在夜间进行。
(4)压浆后应及时浇筑封锚混凝土。封锚混凝土的强度应符合设计要求，不宜低于结构棍凝土强度等级的80% ，且不得低于30MPa 。

---

某水库除险加固工程包括主坝、副坝加固及防汛公路改建等内容，主、副坝均为土石坝。施工单位与项目法人签订了施工合同。
施工单位项目部根据合同工期编制的施工进度计划（单位：天）如下图，监理单位已经审核批准。



工程开工后发生如下事件：
事件1：依据已批准的进度计划，结合现场实际，施工单位绘制主坝的作业计划横道图如下。



事件2：由于移民搬迁问题，C工作时断时续，在第75天末全部完成，由此增加费用30000元。
事件3：由于施工设备损坏，导致A1工作停工3天，其工作在第23天末全部完成，机械闲置、人员窝工费用标准为15000元／天。
事件4：A4工作从开工后第80天末开始，因施工过程中出现质量缺陷需处理，A4工作的实际持续时间为20天，工程费用增加10000元。
问题：
1.计算网络计划总工期；指出A1、A4、B2、B3、C中哪些是关键工作、哪些是非关键工作？
2.根据事件1，指出横道图中进度计划安排与监理单位批准的网络图进度计划安排的不同之处；如按横道图中进度计划安排实施，主坝工程的施工能否满足网络图计划要求，并说明理由。
3.指出事件2、事件3、事件4的责任方，并分别分析对工期的影响。
4.综合事件2、事件3、事件4，计算实际总工期；施工单位应提出多少费用补偿要求。

答案：

解析：

1.网络计划总工期为120天；关键工作：A1、B3；
非关键工作：B2、A4、C。
2.(1)横道图进度计划安排与网络图进度计划安排的不同之处：
①A2工作持续时间网络图计划为25天,横道图计划为20天。
②A3工作开始时间网络图计划为第45天末,横道图计划为第40天末。
③A4工作在网络图计划中持续时间15天,总时差为10天,可以在第75天末至第100天末中安排,在横道图计划从第80天末开始,持续时间15天。
(2)主坝工程施工横道图计划为95天,可以满足网络图中计划中主坝的最长工作时间100天的要求。
3.事件2的责任方为项目法人,C工作为非关键工作,总时差为35天,延期25天,未超过总时差,不影响工期。
事件3的责任方为施工单位,A1虽为关键工作,延误3天（23-20=3天）,但在横道图安排,将关键工作的A2的持续时间调整缩短了5天,可见A1延误不影响总工期,但对后续工作有影响。
事件4的责任方为施工单位,A4工作实际完成时间第100天末（80+20=100天）,不影响工期,可见主坝的施工依据横道图计划实施。
4.实际总工期为120天,施工单位应提出30000元的费用补偿要求（事件2是项目法人责任可以提出补偿,事件3、事件4是施工单位责任不能提出补偿）。



1.(1)通过工作、节点计算时间参数，总时差为最小的工作为关键工作，由关键工作组成的线路为关键线路。
(2)最长线路法计算总工期、确定关键线路（关键工作）。线路最长者为关键线路，关键线路上的工作为关键工作，最长线路上工作持续时间之和为总工期。
本题采用节点法计算：



关键线路为：A1→A2→A3→B3→B4（关键线路上的工作为关键工作，其余为非关键工作）。
解题思路：这是一道关于进度计划方面的考题，考核考生对网络进度计划时间参数、概念及计算方法的掌握。
2.网络图计划与横道图计划的比较，可从同一工作的开始时间、持续时间、总时差、连续性和机动性等方面进行分析。
解题思路：这是一道有关进度计中网络图与横道图计划的题目，主要考核两种计划表示方法特点的掌握。
3.根据《水利水电工程则判断延误时间是否超过总时差，若超过则影响工期；其余情况均不影响工期。
事件2中因为移民安置为发包人职责，因移民问题影响施工，责任为项目法人。
事件3中设备损坏、事件4中的质量缺陷均为施工单位造成，故为施工单位责任。C工作为非关键工作，延期25天（75-50=25天）未超过总时差为35天，故不影响工期。主坝按横道图计划实施，A2工作的持续时间缩短了5天，可见A1的总时差为5天，A1延误3天未超过总时差。A4工作按横道图计划，实际完成时间第100天末(80+20=100天)，不影响工期。
解题思路：这是一道关于进度延误分析方面的考题，考核对进度延误责任认定，以及对总工期影响程度的分析能力。
4.依据原逻辑关系和计划，按实际进度时间数据重新计算工期。
根据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）中，“由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。”
①既影响工期，又增加费用，可提出工期和费用索赔；
②不影响工期且增加费用，不可提出工期索赔，但可提出费用索赔；
③影响工期且不增加费用，可提出工期索赔，但不可提出费用索赔。
将网络计划与所发生的事件进行比较，A1工作持续时间为23天，A2工作持续时间20天，C工作持续时间为75天，A4工作结束时间为第100天末，其余工作均按计划进度实施，据上述分析计算，实际工期为120天。
在上述事件中的事件2延误的责任为项目法人，施工单位可提出30000元的费用补偿要求。
解题思路：这是一道对工期延误综合分析、合同履约的题目，考核对网络进度计划综合运用，按合同约定，计算与此相关的工期和费用。

---

某建设工程项目公开招标，甲公司借用乙公司资质证书承揽工程，获得中标，但甲承揽工程不符合质 量标准给建设单位造成了损失。关于该合同关系的说法，正确的是（）。

A.甲、乙应承担连带赔偿责任 B.甲与乙属于联合体投标
C.实际施工并造成损失的是甲，与乙无关 D.投标人是乙，只能由乙承担赔偿责任

答案：A

解析：

参见教材P100。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企 业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。