2020年二级建造师《工程法规》模拟试题(2020-11-11)

发布时间：2020-11-11

2020年二级建造师《工程法规》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！


1、建设单位申请领取施工许可证应具备的条件中，应当有建设工程（）。【单选题】

A.专项施工方案

B.安全施工措施

C.施工组织设计

D.安全生产检查制度

正确答案:B

答案解析:建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供的建设工程有关安全施工措施资料。一般包括：中标通知书，工程施工合同，施工现场总平面布置图，临时设施规划方案和已搭建情况，施工现场安全防护设施搭设（设置）计划、施工进度计划、安全措施费用计划，专项安全施工组织设计（方案、措施），拟进入施工现场使用的施工起重机械设备（塔式起重机、物料提升机、外用电梯）的型号、数量，工程项目负责人、安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况，建设单位安全监督人员名册、工程监理单位人员名册，以及其他应提交的材料。故，本题选B

2、行政诉讼判决生效后,被告行政机关拒绝履行判决的,()。【单选题】

A.应由原告向一审法院申请强制执行

B.由二审法院责令一审法院采取执行措施

C.一审法院主动采取执行措施

D.由被告上级主管部门责令被告履行

正确答案:C

答案解析:当事人必须履行人民法院发生法律效力的行政判决、裁定。公民、法人或者其他组织拒绝履行判决、裁定的，行政机关可以向第一审人民法院申请强制执行，或者依法强制执行。行政机关拒绝履行判决、裁定的，第一审人民法院可以采取执行措施。

3、某建筑公司承包了某工程,该工程计划于5月15日开工,该建筑公司在5月5日与保险公司签订了建筑职工意外伤害保险合同,5月8日,该建筑公司工作人员在巡视工地现场时发生了意外事故,建筑公司拟向保险公司索赔,此时保险公司承担保险责任的期限起算时间应为()。【单选题】

A.5月5日

B.5月8日

C.5月15日

D.6月15日

正确答案:C

答案解析:建筑职工意外伤害险的保险期限应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日。因此答案C正确。

4、根据《招投标法实施条例》，按照国家有关规定履行项目审批的依法必须进行招标的项目，其（）应当报项目审批核准。【多选题】

A.招标范围

B.招标文件

C.招标方式

D.招标组织形式

E.招标代理机构

正确答案:A、C、D

答案解析:《招标投标法实施条例》进一步规定，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其招标范围、招标方式、招标组织形式应当报项目审批、核准部门审批、核准。

5、仲裁协议应当包括的内容有()。【多选题】

A.仲裁事项

B.具体的仲裁请求和事实、理由

C.请求仲裁的意思表示

D.选定的仲裁委员会

E.属于仲裁委员会的受理范围

正确答案:A、C、D

答案解析:合法有效的仲裁协议应当具有下列法定内容：（1）请求仲裁的意思表示；（2）仲裁事项；（3）选定的仲裁委员会。

6、下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是（ ）。【单选题】

A.食品加工生产企业

B.建筑施工企业

C.烟花爆竹生产企业

D.矿业企业

正确答案:A

答案解析:《安全生产许可证条例》规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业实行安全生产许可 制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。

7、工程项目招标出现下列情形，应当重新招标的是（）。【单选题】

A.经过资格预审合格的投标人不足5个的

B.开标时投标人只有3个的

C.评标委员会否决了所有投标的

D.全部投标人的报价均高于标底的

正确答案:C

答案解析:本题考查的是评标。依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。故本题答案为选项C。

8、用人单位安排劳动者延长工作时间的，应支付不低于工资（）的工资报酬。【单选题】

A.120%

B.150%

C.200%

D.300%

正确答案:B

答案解析:用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬：安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资150%的工资报酬；休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资200%的工资报酬；法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资300%的工资报酬。故本题选B

9、关于债的法律关系的说法，错误的是（）。【单选题】

A.债是特定当事人之间的法律关系

B.债的主体是指特定的当事人

C.债的内容是指债的主体双方之间的权利义务

D.债权是请求特定人为特定行为的权利

正确答案:D

答案解析:本题考查的是债的内容。债的内容，是指债的主体双方间的权利与义务，即债权人享有的权利和债务人负担的义务，即债权与债务。债权为请求特定人为特定行为作为或不作为的权利。D项错误，故本题答案为选项D。

10、根据《担保法》，除担保合同另有约定之外，主合同无效的，担保合同（ ）。【单选题】

A.效力待定

B.可变更 

C.无效

D.可撤销 

正确答案:C

答案解析:担保合同是从合同，主合同无效的，担保合同无效。

下面小编为大家准备了 二级建造师 的相关考题，供大家学习参考。


背景



承包人承担某堤防工程，工程项目的内容为堤段Ⅰ（土石结构）和堤段Ⅱ（混凝土结构），合同双方依据《堤防和疏漏工程施工合同范本》签订了合同：签约合同价为600万元，合同工期为120天。合同约定：



（1）工程预付款为签约合同的10%；当工程进度款累计达到签约合同价的60%时，从当月开始，在2个月内平均扣回。



（2）工程进度款按月支付，保留金（质量保证金）在工程进度款中按5%预留。经监理机构批准的施工进度计划如下图。

{图}

由于发包人未及时提供施工图纸，导致“堤段Ⅱ混凝土浇筑”推迟5天完成，增加费用5万元。承包人在事件发生后向发包人提交了延长工期5天，补偿费用5万元的索赔申请报告。

根据“堤段Ⅰ墙身填筑”工程量统计表绘制的工程进度曲线如下。

{图1}



监理机构确认的1～4月发放工程款情况如下表：




















月份
1
2
3
4

金额（万元）
98
165
205
132




注：监理结构确认的工程进度款中已含索赔的费用。



问题：



1.指出网络计划的工期和关键线路。（用节点表示）



2.承包人向发包人提出的索赔要求合理吗？说明理由；承包人提交的索赔申请的做法有何不妥？写出正确的做法。索赔申请报告中应包括的主要内容有哪些？



3.指出“堤段Ⅰ堤身填筑”工程进度曲线A.B分别代表什么？并计算C.D值。



4.计算3月份应支付的工程款。



答案：
解析：

1.工期为120天，关键路线为①→②→⑦→⑧→⑨。


2.提出费用索赂和工期索赔是合理的。理由：此事件的发生是由于发包人的原因造成的，且堤段Ⅱ混凝土浇筑工作处在关键线路上，其为关键工作，其持续时间增加将造成总工期的延误，故承包人向发包人提出的索赔要求是合理的。承包人在事件发生后向发包人提交索赔申请报告不妥。正确的做法：索赔事件发生后21天内，承包人应向监理机构提交索赔申请报告，并抄送发包人。索赔申请报告的主要内容应有索赔事件发生时的有关证据以及详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据。


3.A代表的是计划进度曲线，B代表的是实际进度曲线，C值为71%，D值为69.5%。


4.第3个月应支付的工程进度款为：205×（1-5%）-600×10%×（1/2）=164.75（万元）。



本案例第1问主要考查关键线路的确定和工期计算。双代号网络计划中，自始至终全部由关键工作组成的线路为关键线路，或线路上总的工作持续时间最长的线路为关键线路。算工期等于以网络计划的终点节点为箭头节点的各个工作的最早完成时间的最大值。



本案例第2问主要考查工程索赔。由于堤段Ⅱ混凝土浇筑工作处在关键线路上，其持续时间增加必然会导致总工期的增加，造成工期延误，故承包人可向发包人提出索赔。发包人未能履行舍同约定的义务和责任，承包人可根据本合同有关条款按以下规定向发包人提出索赔：①索赔事件发生后21天内，向监理机构提交索赔的申请报告，并抄送发包人；②索赔申请报告应有索赔事件发生时的有关证据以及详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据；③监理机构在接到索赔申请报告后14天内进行调查审核，并与发包人和承包人进行协调后做出决定，报发包人批准，发包人在收到监理机构的决定14天后未予答复，应视为批准。



本案例第3问主要考查工程进度曲线的表示方法。根据“堤段Ⅰ墙身填筑”工程量统计表可知：在第30天末，计划完成累计工程量为71OOm3，实际完成累计工程量为6950m3，故可判断A代表的是计划进度曲线，B代表的是实际进度曲线；“堤段Ⅰ墙身填筑”总工程量为10000m3，所以计划累计完成百分比为71%，实际累计完成百分比为69.5%。



本案例第4问主要考查工程进度款的计算方法。可先计算出预付款的扣回月份（从第3个月开始扣）和扣回额，然后依据监理机构确认的1～4月发放工程款情况表得出工程进度款，然后从该工程进度款中减去保留金，再减去预付款扣回额，即为3月份应支付的工程款。


高压喷射注浆施工工艺有( )。


A.单管法

B.双管法

C.三管法

D.四管法

E.五管法
答案：A,B,C
解析：
高压喷射有旋喷(固结体为圆柱状)、定喷(固结体为壁状)和摆喷(固结体为扇状)等三种基本形状，它们均可用下列方法实现：
(1)单管法：喷射高压水泥浆液一种介质；
(2)双管法：喷射高压水泥浆液和压缩空气两种介质；
(3)三管法：喷射高压水流、压缩空气及水泥浆液三种介质。
由于上述三种喷射流的结构和喷射的介质不同，有效处理长度也不同，以三管法最长，双管法次之，单管法最短。实践表明，旋喷形式可采用单管法、双管法和三管法中的任何一种方法。定喷和摆喷注浆常用双管法和三管法。
下列材料中属于土工复合材料的是()。


A.土工格栅

B.土工网

C.土工管

D.软式排水管
答案：D
解析：
土工复合材料是为满足工程特定需要把两种或两种以上的土工合成材料组合在一起的制品，软式排水管由支撑骨架和管壁包裹材料两部分构成。 土工格栅是在聚丙烯或高密度聚乙烯板材上先冲孔，然后进行拉伸而成的带长方形孔的板材。
土工网是由聚合物经挤塑成网或由粗股条编织或由合成树脂压制成的具有较大孔眼和一定刚度的平面网状结构材料。
土工管是用经防老化处理的高强度土工织物制成的大型管袋及包裹体。
故本题应选D。
关于地下防水层防水混凝土施工技术要求的说法，正确的有（ ）。

A.防水混凝土拌合物应采用机械搅拌，搅拌时间不小于2min
B.防水混凝土拌合物在运输后如出现离析，必须进行二次搅拌
C.防水混凝土应连续浇筑，宜少留施工缝
D.防水混凝土终凝后应立即进行养护
E.防水混凝土结构内部的各种钢筋和绑扎钢丝，可接触模板
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P88
该题主要考察的是：地下防水层防水混凝土施工技术要求，A选项，防水混凝土拌合物应采用机械搅拌，搅拌时间不宜小于2min。B选项，防水混凝土拌合物在运输后如出现离析，必须进行二次搅拌。C选项见，防水混凝土应连续浇筑，少留施工缝。D选项，在终凝后应立即进行养护，养护时间不得少于14d。E选项，防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎铁丝，不得接触模版。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签