2020年监理工程师《合同管理》历年真题(2020-12-26)
发布时间:2020-12-26
2020年监理工程师《合同管理》考试共80题,分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道,附答案解析,供您考前自测提升!
1、某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核,经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误,已经施工的部分工程需要拆除,设计文件必须修改。则该事件的损失应由()。【单选题】
A.审查单位与监理单位共同承担
B.承包人与审查单位连带承担
C.承包人全部承担
D.承包人承担设计损失,发包人承担施工损失
正确答案:C
答案解析:因承包人具有设计资质并合法地承担了设计任务,则设计错误引起的责任应由承包人承担。工程师对承包人设计的认可,不能解除承包人的设计责任。
2、某施工企业在异地设有分公司,分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付,供应商应以()为被告人向人民法院起诉,要求支付材料款。【单选题】
A.监理单位
B.分公司
C.建设单位
D.施工企业
正确答案:D
答案解析:法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人以外的其他组织也可以成为合同法律关系主体,主要包括:法人的分支机构,不具备法人资格的联营体、合伙企业、个人独资企业等。这些组织应当是合法成立、有一定的组织机构和财产,但又不具备法人资格的组织。其他组织与法人相比,其复杂性在于民事责任的承担较为复杂。按照本题的题干说明,材料供应合同的当事人应该是某施工企业和材料供应公司,分公司只是施工企业的分支机构,是不具备法人资格的组织,不能独立地承担民事责任。
3、某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工,监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间,则发包人 ()。【单选题】
A.无须赔偿承包人损失,工期也不顺延
B.无须赔偿承包人损失,工期应予顺延
C.应当赔偿承包人损失,工期应予顺延
D.应当赔偿承包人损失,工期不予顺延
正确答案:C
答案解析:非承包人原因造成的实际时间拖延,发包人必须既赔偿损失,又顺延工期。
4、投标人现场考察后,以书面形式提出质疑,招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时 ()。【单选题】
A.投标人应要求招标人继续解释
B.以书面解答为准
C.以招标文件为准
D.由人民法院判定
正确答案:B
答案解析:根据《招标投标法》,对任何一位投标人以书面形式提出的质疑,招标人应及时给予书面解答并发送给每一位投标人,保证招标的公开和公平,但不必说明问题的来源。回答函件作为招标文件的组成部分,如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致,以函件的解答为准。
5、在建设工程委托监理合同履行中,下列关于违约责任的说法中正确的有 ()。【多选题】
A.委托人违约应承担违约责任
B.监理人因过失承担的赔偿额按实际损失计算
C.监理人因过失承担的赔偿额以扣除税金的监理酬金为限
D.监理人对责任期以外发生的任何事情引起的损失不负责任
E.监理人对第三方违反合同规定的质量要求不承担责任
正确答案:A、C、D、E
答案解析:B项,监理的赔偿有上限,不应超出监理酬金总额(扣除税金),与实际损失不一样。
6、某施工项目双方约定3月10日开工,当年10月10日竣工,开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求,未获批准,但承包人仍延至3月20日开工,则 ()。【多选题】
A.承包人应通过赶工在10月10日竣工,赶工费用自行承担
B.承包人应通过赶工在10月10日竣工,赶工费用由发包人承担
C.承包人应通过赶工在10月10日竣工,可获提前竣工奖励
D.如果工程在10月20日竣工,承包人不承担拖期违约责任
E.如果工程在10月20日竣工,承包人承担拖期违约责任
正确答案:A、E
答案解析:未获批准,工期不得顺延,则正常的竣工日仍应为10月10日。
7、某施工项目在有放射性污染的环境中施工,则 ()。【单选题】
A.防护措施由发包人完成,费用也由发包人承担
B.防护措施由发包人完成,费用由承包人承担
C.防护措施由承包人完成,费用也由承包人承担
D.防护措施由承包人完成,费用由发包人承担
正确答案:D
答案解析:实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工,以及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,防护措施由承包人完成,由发包人承担安全防护费用。
8、在项目招标中,中标通知书发出后,中标人拒绝与招标人订立书面合同时 ()。【单选题】
A.中标人不承担合同责任
B.招标人应退还其投标保证金
C.招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失小于保证金,则小于部分应退还中标人
D.招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失大于保证金,则可继续向中标人追索差额
正确答案:D
答案解析:中标通知书对招标人和中标人具有法律效力,招标人改变中标结果或中标人拒绝签订合同均要承担相应的法律责任。
9、某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同,合同约定:设备供应公司向建设单位供货2台空调,其余8台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的 ()。【单选题】
A.债权转让
B.合同变更
C.债务转移
D.合同转让
正确答案:A
答案解析:把权利交由别人享受,但合同法律关系没有变,一定要注意“合同履行中”这几个字。在原合同中,建设单位和设备供应公司是合同双方当事人,当事人的法律关系没有变化,但由设备供应单位向第三人履行部分债务,属于债务人向第三人履行债务,称这为合同履行中的债权转让。B项,合同变更指合同内容发生变化,而合同转让(包括履行中的转让和转移),内容没有发生变化,只是主体发生了变化。履行中的债权转让和债务转移,是合同履行对方发生变化,而合同转让则是合同当事人法律地位发生变化。D项,合同转让是个笼统的称谓,包括债权转让、债务承担(转让)、权利和义务同时转让三种。
10、下列行为中属于委托代理的法律行为有 ()。【多选题】
A.施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人
B.监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人
C.施工企业的法定代表人作为工程项目投标的负责人
D.建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜
E.总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作
正确答案:A、B、D
答案解析:C项是法人代表人,无需委托;E项是工作关系,非委托代理关系。
下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题,供大家学习参考。
B.发包人和承包人共同分担市场价格变化风险
C.施工合同价格可采用公式法进行调整
D.总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整
E.适用于工期在12个月以内的简明施工合同的通用条款没有调价条款
B.8.66%
C.9.34%
D.9.49%
![](https://cdn.niusouti.com/images/b127ebed234a1c6f_img/5f8124216d3f2fa2.jpg)
B.建设工程勘察合同
C.建设工程设计合同
D.建设工程施工合同
E.建设物资采购合同
![](https://cdn.niusouti.com/images/b26183b199c3c301_img/74417f7fc7e05be8.png)
B.工作B和工作D
C.工作C和工作E
D.工作C和工作D
声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:contact@51tk.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
- 2020-01-28
- 2019-12-09
- 2020-02-07
- 2020-02-24
- 2019-11-20
- 2021-04-26
- 2020-08-31
- 2020-08-11
- 2020-01-07
- 2021-03-08
- 2020-08-12
- 2020-11-27
- 2020-01-31
- 2021-03-17
- 2021-06-14
- 2021-07-27
- 2019-11-03
- 2021-02-26
- 2021-02-04
- 2021-06-27
- 2020-09-14
- 2020-11-06
- 2020-06-23
- 2021-07-22
- 2020-09-20
- 2021-04-10
- 2020-07-07
- 2020-02-17
- 2020-08-30
- 2020-05-09