2021年监理工程师《合同管理》历年真题(2021-03-18)

发布时间：2021-03-18

---

2021年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、由业主订购的部分设备延误到货,安装工程分包商被迫停工,安装工程分包商受到损失的索赔报告应()。【单选题】

A.提交给业主

B.提交给工程师

C.提交给承包商

D.分别提交给业主和承包商

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是分包合同的索赔。分包合同履行过程中,当分包商认为自己的合法权益受到损害,不论事件起因于业主或工程师的责任,还是承包商应承担的义务,他都只能向承包商提出索赔要求,并保持影响事件发生后的现场同期记录。

2、关于可变更合同与可撤销合同的说法,正确的是()。【单选题】

A.两者订立的情形不同

B.两者的法律后果不同

C.当事人要求变更合同,人民法院也可撤销合同

D.当事人要求撤销合同,人民法院也可变更合同

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是可变更或可撤销合同。人民法院或者仲裁机构不得主动变更或者撤销合同,当事人如果只要求变更,人民法院或者仲裁机构不得撤销其合同。合同被撤销后的法律后果与合同无效的法律后果相同,而合同变更的法律后果则不同于无效合同。

3、出具投标保函的银行,应当承担支付保证金责任的情况有()。【多选题】

A.投标人提交的投标文件被确认无效

B.投标人在开标前撤回投标文件

C.投标人在投标有效期内撤销投标文件

D.中标后,投标人拒绝订立合同

E.中标后,投标人拒绝订立与投标文件不一致的合同

正确答案:C、D

答案解析:本题涉及的考点是施工投标保证。在下列情况下可以没收投标保证金或要求承保的担保公司或银行支付投标保证金:(1)投标人在投标有效期内撤销投标书;(2)投标人在业主已正式通知他的投标已被接受中标后,在投标有效期内未能或拒绝按投标人须知规定,签订合同协议或递交履约保函。

4、按照FIDIC《施工合同条件》对风险责任的划分,应由业主承担的风险有()。【多选题】

A.社会动乱对施工的干扰

B.不属于承包商原因造成的爆炸

C.承包商雇员因执行合同引起骚乱对施工的干扰

D.业主提供施工图纸因设计不当造成的损失

E.不可抗力造成的工程损失

正确答案:A、B、D、E

答案解析:本题涉及的考点是业主承担的风险。业主应承担的风险义务包括:(1)合同条件规定的业主风险;(2)不可预见的物质条件;(3)其他不能合理预见的风险。

5、在施工合同履行过程中,承包人完成隐蔽工程施工自检后,未经工程师认可即进行了工程隐蔽,工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验,结果表明工程质量符合合同约定的质量标准,该事件的合同责任应为()。【单选题】

A.承包人应获得工期顺延和费用补偿

B.工期不予顺延,费用也不予补偿

C.工期不予顺延,费用应适当补偿

D.工期应予顺延,费用不予补偿

正确答案:A

答案解析:本题涉及的考点是隐蔽工程与重新检验。无论工程师是否参加了验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后,应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。重新检验表明质量合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期;检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延。

6、施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式,必须写明的是()。【单选题】

A.申请仲裁的意思表示

B.仲裁事项

C.选定的仲裁委员会名称

D.适用的仲裁规则

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是仲裁协议的内容。仲裁协议是纠纷当事人愿意将纠纷提交仲裁机构仲裁的协议。它应包括以下内容:(1)请求仲裁的意思表示;(2)仲裁事项;(3)选定的仲裁委员会。在以上3项内容中,选定的仲裁委员会具有特别重要的意义。因为仲裁没有法定管辖,如果当事人不约定明确的仲裁委员会,仲裁将无法操作,仲裁协议将是无效的。至于请求仲裁的意思表示和仲裁事项则可以通过默示的方式来体现。可以认为在合同中选定仲裁委员会就是希望通过仲裁解决争议,同时,合同范围内的争议就是仲裁事项。

7、在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目,为了合理分担风险,施工合同中约定的计价方式应为()。【单选题】

A.固定价格

B.可调价格

C.综合单价

D.成本加酬金

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是成本加酬金合同,是指发包人负担全部工程成本,对承包人完成的工作支付相应酬金的计价方式。这类计价方式通常用于紧急工程施工,如灾后修复工程;或采用新技术新工艺施工,双方对施工成本均心中无底,为了合理分担风险采用此种方式。

8、下列承包人的施工索赔,按索赔目的分类的是()。【单选题】

A.工期索赔

B.工程变更索赔

C.合同中默示的索赔

D.意外风险索赔

正确答案:A

答案解析:本题涉及的考点是施工索赔的分类。按索赔目的分类可分为工期索赔和费用索赔。

9、关于格式条款的说法,正确的有()。【多选题】

A.格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定的

B.格式条款中不允许出现免除提供方责任的条款

C.格式条款提供方应以合理方式提请对方注意限制其责任的条款

D.格式条款提供方应按对方要求对限制其责任的条款予以说明

E.格式条款提供方无权对限制其责任的条款进行说明

正确答案:A、B、C、D

答案解析:本题涉及的考点是格式条款。格式条款是指当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商即采用的条款。提供格式条款的一方应当遵循公平的原则确定当事人之间的权利义务关系,并采取合理的方式提请对方注意免除或限制其责任的条款,按照对方的要求,对该条款予以说明。提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的,该条款无效。

10、关于抵押的说法,正确的是()。【单选题】

A.抵押的财产不转移占有

B.抵押的财产应当为抵押人所有

C.土地所有权可以作为抵押物

D.抵押合同应自登记之日起生效

正确答案:A

答案解析:本题涉及的考点是抵押。抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物,用以担保债务履行的担保方式。抵押物是不转移占有的;土地所有权不得抵押;当事人以土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等财产抵押的,应当办理抵押物登记,抵押合同自登记之日起生效;当事人以其他财产抵押的,可以自愿办理抵押物登记,抵押合同自签订之日起生效。

---

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。

---

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。